农民工讨薪法律援助甲方和老板就是没有钱怎么办

已收藏本页面
我能说我被一群民工非法拘禁了二十个小时了么。警察来了也不管不问的走了。我只是一名小员工,还是甲方的。施工单位欠了民工工资还往我们甲方单位乱来。可怜他们辛苦劳动,可是他们不懂法,不懂道理胡来,真的讲不通道理。可怜我一直没吃没喝还不让上厕所。
是你们甲方应该的!谁叫你们不给钱!艹
你甲方找的什么狗屁施工方?农民工没有灌你吃翔那都是你家祖上有德
懂道理更没人管
农民工再乙方那拿不到钱,有权要求甲方把钱垫出来,之后的官司是甲方和乙方的事,这是劳动法上的
你特么不给施工方发钱,施工方那特么拿钱给民工
小职员先生,你能确定工程款完全交割了?
你意思乙方拖欠工资?
哥干过事比这疯狂多了,封了正个小区堵老板
施工单位还不是向甲方拿钱
拘禁你妈逼!没弄死你算好了。曹你妈你们这些人都改抢逼。人渣。你懂法,你妈逼应该帮他们要回工资
工人给你干活 找你要钱
你上面不给你钱 是你们的事
工人又不认识你上面
还尼玛讲不通,知足吧你!没打死你个狗日的酸你幸福了!我操你妈
而且本人女哈。某些大婶们嘴下留情。
谢谢各位大神。但是脏话和骂人的话,就不要说了吧。一个亿的工程,进度款已经付了九千多万。现在正在结算阶段。施工单位一直恶意拖欠工资,我们公司确实有管理不到位的地方。但绝对不是拖欠工资的单位。祈祷农民工尽早拿到工资,因为都是我的老乡啊。但是他们不会保护自己,连劳动合同都没有,祈祷
甲方有责任,谁让你没有监督好乙方。
甲方拖老子乙方半年工程款…………他妈的老子都要带工人去堵家当了……草
你活该。不是一路货色。尿不到一壶去。
麻痹不给钱你在这逼逼啥,有空逼逼还不快整钱去
跑了和尚跑不了庙
你麻痹,你们给施工单位钱了吗?每次一到给钱时都拖延不给。
你可能和老板关系很切,对工人的承诺不兑现,工人只有样讨工钱了!那都是讨自己的血汉钱!
你懂个毛线,甲方不给施工方,施工方那有钱给民工?
你们运气还算不错,没吧你们办公室砸了
还好没打你,我这边都打过我们一次,不过过了几天,打人的发工资滚蛋了。
肯定是你甲方工程款给的不及时,老是拖,现在的施工单位是不敢欠农民工工资的,甲方肯定给钱不及时。
谢谢大神们支持,本人妹子。我们单位工程进度款及时发放的。这边施工单位仗着关系硬,不好好结算,就想闹事多要点钱。原来这么多大婶做工程。
拖欠工资天理不容
该,艹尼玛的,欠农民工工资,还是人么
有地方有相关规定:农民工工资拖欠,业主有责任代付。
你妈B,他们不是民工,他们是城市的建援者
中铁不是鸡巴一样,单价低得出奇,大半年不发工资,闹才可以要到钱,不然要钱难得要命
工程款拖欠了三个月了,,尼玛的。。。坑爹啊
我算是甲方的,我们公司发放工程款是到位的,但就是错在有一两家是股东的空壳公司,其它像中铁,中石化建设,中化学建设,中核建,齐鲁石化建设等等就一点问题没有
应该说甲方是有责任的,甲方工程款我相信是发放到位的,但甲方的错误是没有找有实力的施工单位,应该是找的空壳公司,这样就导致层层转包,一层就会导致拖欠一个月(这个月是用于工程结算,方便吃利息)所以工人只能找甲方,我们公司也被堵了好多次,没办法,要相互理解!!!
你还信警察
甲方肯定有责任啊,因为施工方是你们找的啊!
9楼你他妈脑残啊 什么叫恶意讨薪? 农民工都是弱势群体 你试试辛辛苦苦干活还拿不到钱的滋味
为嘛人家不堵自己老板去堵你们甲方啊?你当农民工都是傻子啊?
首先想一下是不是你们甲方没给工人钱
叫你特么的拖欠人家工资,不打死你算你幸福
拖欠农民工工资的全家死光
我也感觉楼主像小受
你妈的活该!欠谁的钱不好欠农民工的
你们不给施工单位钱 不关你关谁
没吃没喝,上毛厕所
找到你才能找到施工方
农民工是正常群体。不要把农民工当成弱势群体 农民工也要守法。现在社会理解农民工 但是农民工不能已弱势去讹人!
一看就是不懂事的小傻逼甲方
我整过这事,鳖死你们活该
活该,兄弟们怎么没把鞋脱了熏死你丫的,
地产商最黑
你他妈自己不懂法吧,施工方不给钱甲方有责任的,那怕甲方给过了也不行,操你吗的你可怜屁
呵呵,我支持,活该
你们不给他们辛苦钱你还说他们不讲道理,活该你是个小员工,最好被农民工用榔头把你敲死
懒得说,中国人干事只有需要用到法律的时候才想得起来法律,平时从来不管法律的。
狼狈为奸,只会坑劳动人民!
甲方最特码不要脸,不给工程款,还特码天天到工地来装比催进度。没钱干个吊
30楼和45楼正解,我也是施工总包单位的,甲方没一个好好结钱的。
欠农民工的钱,那些黑心人,不得好死
草,你们甲方不给人工程款还有脸说!
滚你妈,如果你们没有错误,施工方绝不会这样
楼主就是一个打工的吧?他能做主?上面一顿喷有意义?不懂别喊好嘛?
我也在等工程款,干了七千多平了甲方一分没给,我们都找政府了。甲方是抚顺鑫盛达老板姓李。
操你妈的还好意思说,你们甲方为什么不去解决呀!还在这里跟我们伟大的糗友逼逼,我们农民工容易吗?干嘛不给钱,草泥马(不说了省上它几万字吧)
甲方装逼的时候很像回事嘛
包容下吧,都快过年了
活该,我们最近也准备去堵了,麻痹快过年了不给钱,夏天的钱欠到快过年了也不给
叫干活的时候你怎么跟人一样,现在叫苦了。没担当怎么做事。孬
现在都这样,一有麻烦就闹。
我公司楼下也被堵了
你敢说你就没一点责任吗
他们不懂法
你可以帮帮他们啊
除非逼不得已
不然他们也不会这样
肯定是谎言听多了
你们甲方钱给了,还会找你们吗?
9搂,恶意尼玛啊,跟个傻屌似的
甲方不给施工方工程款,施工方没钱发工资,农民工找施工方要钱,施工方说甲方没发工程款,要等几天!过几天,农民工再去施工方要,施工方说甲方没给钱,你们和我一起去要钱,于是就都去了!这不是懂不懂法律的事情,不这样做行吗?不把事情闹大行吗?
人家小职员
关楼主什么事乱喷什么
他老板不发工资职员也有错?你敢指使你老板?搞笑
该,活该,欠钱不给
管你甲方乙方,这样就对了,你不很你领导反应解决,还有时间发
我也觉得你活该,活该
我是施工单位的,甲方拖欠我们工程款,甲方还是政府部门的,最不要脸了,我们单位也准备去甲方或者建委闹事
哎,这种事情发生的太多了
呵呵呵,楼主你要搞清楚什么是非法拘禁,你特么还在你自己的办公室怎么叫非法拘禁?
你老板摊上大事了,农民工的工资也敢拖。
哎~~不是很多人都说民工素质高吗?怎么能这样
施工方不是你们找的么
自己扣着工程款不给总包,不堵你堵谁
警察来了都不管,说明这些你口中不懂法的民工抓住你们甲方的辫子了,所以警察叔叔才人性执法,这样的警察好样的!至于撸主选择给这样的甲方打工,只能说民工大哥大姐们对你太客气了
活该,农民工不容易
那也是你们管理不善
这是应该的,施工方不给他们,上面还有你们,他们这是在逼你们甲方的头儿,让你们不能正常工作,就是要毁掉你们公司的名誉,他们还好没闹,闹的话你们更惨,我们也弄过
没办法挣钱不易,忍忍好吗,他们目标不是你
快过年了。
总包有责任控制监管施工单位按时按人发放民工工资,安监局,劳动社保局没给你们总包开会吗?
感觉你就是个悲剧
甲方不给施工方进度款,怎么发工资?
甲方有施工方的保证金,大概工程款的10%到20%,别说和你们甲方没关系
你帮他们忙啊
凡事先找找自己的错!不得不说民警还是很人性的
这个你们有监督的责任
警察很缺德
我也遭过、在和璜直接被堵了
就她妈认准你了。支持民工大哥。
甲方不拨款,施工方哪来的钱发工资?
哈哈,我在工地,12月了,10月份工程款都没到,不找甲方,让乙方抢银行去啊Sb
你说农民工不懂法律,你为什么不帮他们,他们争的是自己的血汗钱,你让他们怎么办,找谁去,告诉他们,
现在的甲方处处刁难施工方!一点不乐意就说哪里哪里怎么么的…你说农民工不懂法,包工头卷款跑了吗?没有就是你们的责任
在这天寒地冷的天,早上6点上班,那砖头都冰冷的动手,夏天烫手,我们是农民工,没文化,我们知道给你干活,你他妈的不发我们的血汗钱,我只想说 ,你他妈的是不是人生的,
绝对是进度款没有到位
施工单位不发工资,建设单位有义务去补发工资、
甲方支付给施工单位工程款了没?
顶12楼 全面的看问题 不要只看表面
楼上别喷。这个真不是甲方的责任。我是做工程的。除了甲方拖欠的情况以外。都是承办方的问题。
你工程款给人施工方了没!
工程款支付的及时吗?
现在恶意讨薪多得很
法律是有钱人的法律,你活该。
管你甲方乙方,就认准你了。
支持农民工
gokbrichgg
感觉你像个娘泡
这种单位还去上你妈班 是劳资还要把办公用品全部砸了 支持民工
应该的!支持!!!
你可能喜欢的图片笑话
最受欢迎的爆笑笑话
扫码下载糗事百科app农民工讨薪领回3箱酒抵2400元 不领不给剩余工钱_谈天说地_厦门小鱼社区_厦门小鱼网
查看完整版本: [--
农民工讨薪领回3箱酒抵2400元 不领不给剩余工钱
[attachment=]  辛苦一年的工钱没要到,却从劳务公司领回来三箱抵扣工钱的白酒,不领剩余工钱难要,农民工侯师傅无奈地说:“哎,这年咋过嘛!”  农民工:3.2万工钱被拖欠 去结账领了3箱酒  昨日,宝鸡人侯师傅反映,2016年3月至10月,他受雇于宝鸡高新一家名为“三鑫”的劳务公司,分别在宝鸡市三处工地干活,但3.2万元工钱至今未领到手。1月18日,该劳务公司工地负责人打电话让他结账,他兴冲冲地跑到劳务公司,然而令他失落的是,工钱没领到,却领回来三箱白酒。  侯师傅说,该公司负责人告诉他,必须认领3箱白酒,否则不给剩余工钱。每箱白酒算800元,3箱2400元,剩余2.96万元说会赶在农历腊月二十七前后发放,并留了侯师傅的银行卡号,承诺以汇款方式支付。  侯师傅欲哭无泪,打算将这些白酒放到小商店代卖,然而这个牌子的白酒市面上比较罕见,也不知道卖多少钱合适。  据侯师傅反映,像他一样领酒的农民工有数百人。  劳务公司:白酒抵工钱是自愿行为 没有强制  昨日下午,华商报记者来到侯师傅所说的这家劳务公司,公司负责人刘某说,拖欠工钱是因为甲方一直没有将工钱支付给劳务公司,发给农民工的白酒也是甲方给劳务公司用来抵工钱的。目前劳务公司暂时无法给农民工支付工钱。  “用白酒抵工钱确实不合适!”刘某坦言,但甲方没付工程款,用白酒抵了部分工程款,共计约50箱白酒,他只好把农民工叫来公司,商量用白酒抵工钱一事,“都是采取自愿方式,谁愿意领就领,绝对没有强制。”记者询问何时能给农民工支付工钱,刘某表示,只能等甲方付款后,他最近正在跑工程款的事儿。  宝鸡市高新区人力资源和社会保障局相关负责人表示,以物品抵工资,必须建立在双方协商一致的基础上,不能强制。建议农民工直接到人力资源和社会保障局投诉,他们将对此展开调查。
想起超市没零钱,就用口香糖抵了
我去,太恶心了
国家什么时候可以真的关心农民
工地两千多万到前几天才要回六百多万……大家都不容易,知足吧!
回复4楼强文许
回复4楼强文许
你说的是什么话呢?叫知足?开发商盖几栋楼可以赚多少钱你知道吗?农民工要打几年工才能赚到买几平方的钱
社会就是这样,咱们普通老百姓又能怎样?
用户被禁言或禁访,该帖自动屏蔽!
这个应该是李老板
小包工头更受罪,一般基础的工人都可以拿到工资,可是最底层的承包商,都是垫资金付工钱,开发商的钱都是拖了五六年才会给
这酒居然卖上800一箱……
4楼是不是傻逼?
没钱发工资还开什么公司,趁早滚蛋
回复11楼zhuanghuizong
包工头除了工钱之外材料都可以先货后款的……
下次要勇于提出意见比如不用酒抵押换成油或者米,实际提出来在网上愤青这个没意义。
2017经济还会更惨淡……2015房地产这一块就开始鸡肋……2016也就是冲高套人的节奏……
这几年领导有在提小康生活?自产自销吗?难道没人发现这几年领导在带大伙一起做梦……从虚转实,从实转虚,明白人都清楚钱哪去了……
为啥不能月结工资呢?
 “用白酒抵工钱确实不合适
我也领了一箱[s:502][s:502][s:502]
咋就这么整我农民工兄弟?
现在什么人都有,太恶心了。这市面上没有的白酒,随便他们说1箱800,成本估计100都不用,而且强制需要以物抵债,老是欺负老实人,投诉。。
不是好多人羡慕农民工搬砖月入1万吗
贫富差距越来越大
这年头 实体萧条了不少&&实业也落败了很多&&随时被失业的赶脚
劳务派遣的存在就在在欺负打工的权利
没强制?我就不信每个人都会选择白酒
肯定是强制了。
这什么乱七八遭的酒!卖不出去拿来专坑农民工!!!
回 3楼(吴家有好) 的帖子
农民&&穷人 就算了,国家只关系高官 富人&&土豪给怎么给国家把房价炒高,把GPD再往上拉一拉。至于拖后腿的,腿毛一根都不给你。爱死不死。
这个白酒,中华魂西凤45度,6瓶装599块
说实话,各人角度不同,其实都可以理解,农民工拿不到钱不好过年,但是其实公司也是没收到款老板没钱发,只能说现在不管什么生意,欠账太厉害,只有食物链最顶端那位付了款,下面每一位才不会那么发愁拿不到钱
用户被禁言或禁访,该帖自动屏蔽!
查看完整版本: [--
Powered by phpwind v8.5 Code & xmfish.com
Time 0.129000 second(s),query:3 Gzip disabled免费发布咨询,坐等律师在线服务
需求发布后
10分钟内收到律师在线回复
平均有多个律师参与回复
得到了圆满解决
您的位置: &
农民工讨薪难呀
我们今年九月至十月在《,XX市,人民医院,地下停车库》工地干的活到现在还要不到工资,我们想回家也没有钱,我们找老板要他说甲方没有给他钱, 他让我们去甲方要,可是甲方说钱已经给公司了,甲方让我们去公司要,我们去公司了,公司说没钱,请问《陈律师》我们现在是去《劳动局》快,还是去《信访办》快?
律师回答地区:甘肃-张掖咨询电话:帮助网友:111470 次点赞人数:<span class="s-c666" id="r_1 人去《劳动局》。 10:51
无锡推荐律师大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
现在情况是甲方老板把钱给了乙方老板,但是乙方把钱给带走了,农民工的钱没
现在情况是甲方老板把钱给了乙方老板,但是乙方把钱给带走了,农民工的钱没给,现在农民工要找乙方要钱,而乙方电话打不通,联系不到人,已有20多年没回妻家,这种情况怎么办
浏览次数:0
你好,可以报警处理。
不知道下面这条知识能否帮助到您
2015年12月,北京青年报收到一名农民工的来信,信中讲述了为何不想去大城市买房的原因,句句切中要害,发人深省。
农民工自述:我为何不想去城里买房?
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:1,askr:48,askz:17,askd:7,RedisW:0askR:2,askD:79 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:82
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:  关于农民工讨薪那点事儿 (转)  十三岁女童为父亲讨薪跳楼身亡。  为什么孩子和奶奶出现在现场?如何爬上十六楼?孩子怎么会跳下来?这些问题随着时间会慢慢浮出水面。  农民工讨薪问题由来已久,每届政府都说要解决也都在解决其实也都无法解决。什么原因?这其中的道理其实在于根本没道理可讲。  这一行我也混了很多年,小开发也参与过,大项目也承建过,清包也干过,给别人卖手腕子也经历过。对于欠薪这事,说简单也简单,说复杂比造一个原子弹还复杂。  首先呢,对于开发商和承建商来说,是不存在农民工这个合作伙伴的,因为我们面对的都是有资质的建筑施工队伍,从道理和合同约定中,对方都要为此提供手续完备的熟练工人而不是农民工。这一点,是很多农民工欠薪和讨薪难的一个比较重要的原因。  我经历过农民工向我讨薪,我也带着农民工去市政府讨薪。这正反两方面的经验我都有。  农民工向我讨薪,我一句话就把他们整一边去了:“我不冲你说话我也不认识你。”  没错,就这么简单。  和我签劳务合同的是一个机构,我面对的只能是这个机构的法人,我和法人合同中约定的如何结算,是受法律保护的。因为很多合同其实都很明确的约定——正负零给百分之多少,主体封闭给多少,竣工给多少,其余竣工验收后多长时间结清。现在搞开发也好搞施工也好,硬骗的少了,基本就是明侃,或者干脆就是垫资。你拿得出钱压得起你来给我干,干不起玩蛋去。  所以有一些其实并没有实力但是又想接工程的队伍就硬着头皮来了,垫到一定程度就垫不下去了,然后或者拔腿跑了,或者就在人工费上打主意。于是欠薪问题就出现了。很多农民工都是一个村屯出来的,跑单帮的较少。而能带人出来的,通常都是当地村子里的能人或者一霸。你看农民工敢去工地敢去开发公司敢去市政府,还真没几个敢去工头家闹事的。而工头通常也是一句话:“甲方不给我钱我拿什么给你们?要钱找甲方要去。”  于是农民工就赤手空拳的来工地找承建商了。  作为一个承建商,我可以接待农民工,也可以和下边我根本叫不出名字来的各级小包工头对话。可是要钱总要有个凭据吧?通常这个程序都需要对账,认定工程量。可是农民工啥也没有,最多见的就是从裤兜里掏出一个皱巴巴的小本子,上边写着今天出工了昨天出工了后天出工了,然后伸手就要钱,这钱你们会给吗?所以通常这种情况下,承建商都会要求他们把他们上一级的工头叫来,因为有的大项目下边有十几伙民工,给钱也得把签合同有资格拿钱的人叫来吧?要不然这钱没通过人家就分了,到时候人家拿着合同来要账咋整?可是农民工这时候基本就交不出人来,或者是双方有默契的一方出头一方藏匿。为什么?因为通常情况下都算不出钱来了。这是因为大家的算法不同,农民工算法是我干活了你就得给我钱,而施工企业则要看完成的形象进度和工程量,还有就是一些返工造成的材料损耗和质量罚款,把这些加进去,基本不需要给钱还得倒找钱。所以,正主这时候绝对不露面,而任由下边的农民工去找甲方,能要出来多少是多少,要不出来也不关他的事儿了。  很多人总会呼吁保护农民工的合法权益,其实这也是一个笑话。因为农民工根本不存在合法的权益。  农民工没有岗位培训,没有资格证书,没有劳务合同,没有工伤保险,除了力气,其他的一概没有。  我曾经异想天开的给所有进场的农民工做岗前培训,给他们技术交底,给他们买保险,结果没过一个星期,所有的农民工我都没见过,见过的都跑掉了。去找包工头,一万个理由等着你,老婆生孩子了,媳妇让老公公欺负了,家里猪羔子死了,地里忙,反正说啥都没用,人家就是走了。  通常一伙农民工进入现场的时候,青壮年比较多,熟练工人也很多,干三五天以后,包工头会把这些拼凑起来的人再打散,然后往里掺沙子,我最惨的一次,每天早上要面对二十多个喝的摇摇晃晃的五六十岁的老头,早上不整半斤酒都起不来炕,干一个多小时的活以后你连人都找不见了,都找地方睡觉去了。就着睡一天晚上还不让自己给自己记一个工。话说这到时候我能给钱吗?  大的包工头挣的是施工差价,小的挣的是人工费差价。这二者区别很大。比如说平米包干,大包1500一平米包过来,转手给二包1300,一平米吃200块钱,一万平米就是200万到手了。  小包工头没这本事和待遇,所以他们吃的是人工费。每个工人比如说日工是130,那他提10块钱,给工人120,然后还要记工,想方设法的把工费拉低,还要想方设法的加班。因为他的利润都在这里。也就是说,如果我把人工费都开给工人了,小包工头其实就饿死了。于是,包工头负责领钱分钱这就是必须的。我这星期给他结一万人工费,他回去以后拿着小本一算计,挨个把工人叫进来发钱,最后也就发出去八千,剩下两千自己揣起来了。所以别说什么开发商承建商喝工人血,我们看不上那点玩意。  无论我们东北当地的农民工,还是外地的农民工,都理直气壮的既要工人的利益又要农民的权利。每年麦收的时候,工地甚至会一个农民工都找不到。因为现在农村劳力价格也高了,花几百块钱雇人还不如自己回去弄了。于是一个晚上,工地的人跑的干干净净。这时候就是人工费最高的时候了,我们必须去劳动力市场高价雇本地的城市建筑工。这中间的差价我管谁要去?等麦收结束了,所有农民工就和没事一样遛达回来了。如果此时有其他队伍已经进驻了,还要理直气壮的把对方打跑。但是算账的时候就把这事儿忘了,大大方方的把人家的劳务都算自己头上。人家是我额外出钱雇来的好吗?  再有就是现场签证的问题,因为农民工的底子差,次品率真的是很高,所以真的不是他们累一天我就得给他们钱,因为有时候被他们祸害的东西远比这一天的人工费高多了。09年一伙民工给我打废了二十六根柱子。质检站罚了我五万块钱限令整改,然后让农民工把柱子敲掉,重新捆扎钢筋,重新支模版,重新浇筑,然后他们天真的以为我会给他们钱,你会给吗?这叫返工!我一百多立米的商混,我雇的泵车,哪一样不是钱?  所以这些账都是挂在账面上的,到了决算的时候是一定会算的。有的小包工头其实连这个都不明白,揣着小本理直气壮的来算账,算完了耷拉脑袋就回去了。抽的人头钱自己早寄回家盖房子去了,现在这钱要不着还出了一个窟窿可咋办?只有三条路可以选择,一个是跑,一个是自己掏钱堵,一个是转嫁给下家。  于是,一批悲愤的小包工头就出现了。  所以在讨薪的各种报道中,无一例外的会有这样的描述:“无耻开发商或承建商以种种理由和借口克扣农民工的工资。” 对吧?是这么说的吧?可是所有媒体都不会告诉你这种种理由和借口是什么。  估计看到这里已经有人义愤填膺了,大有不为农民工挺身而出他就能当场把膀胱憋炸的架势,省省吧,这种事儿哪儿轮到你?我还想干这事儿呢。  开发商或者承建商如何克扣和恶意拖欠农民工工资呢?  通常这种开发商或者承建商都不会是正规企业和有资质的队伍。  现在地方上搞开发的很多都是外行,听说这行挣钱,手里也有点闲钱,就一头扎进来了。  从承建商的角度来说,我是极不喜欢同这种人打交道的,因为你时时刻刻能感觉到这人底子是卖冰棍起家的。  我曾经碍于朋友面子,给一个个人开发的项目做了一个基础。这老板奇葩到什么程度呢?他天天盯着我放线的施工员。经常和我说一些胡话诸如:“我看放线的有一个就够了,雇俩人嘎哈呢?你把那人辞了你跟着拽尺不是省一个人的工资吗?”  更过分的是,基础放线后,需要开槽,他不知道听谁说的这几天不需要放线了,趁我不在的时候竟然把我的施工员给开回家去了。等我需要重新放线的时候人家俩人在别的工地上干上了。  就这种所谓的精打细算的开发商,绝对是干的出来克扣人工费的事儿的。因为对于他们来说,工地简直是个聚宝盆啊,哪里紧一紧都能出钱。  有一年我没活,别人介绍我去一个集团,然后给了我一个工地。这集团,要啥没啥,农民工都得头天晚上说要多少给第二天还不知道能勉强给我派来多少。最后好不容易给我派来十几个人,电话里还不忘对我说:“这十几个人别用久了,过个十天八天找个借口把他们打跑得了。”  我只能回答他:“无论我是给公家干还是给我自己干,我都没干过这损事儿,如果我干了,我今天也用不着给你打工了。”  于是,走马上任七天我就滚犊子了。  有一种玩的比较高明一些,老板天天玩失踪,司机天天蹲工地和包工头打得火热,知冷知热啊,然后十天八天以后忧心忡忡的和包工头说:“哥,我觉得你这人不错,有句话我真不知道该不该对你说。这老板不是人啊,他压根没打算给你们钱,他有什么什么势力,社会上谁谁谁是他的兄弟,到时候肯定把你们砍跑。” 第二天司机到了工地一瞧,民工自己吓跑了,于是掏出了手机:“大哥,行了,他们跑了,你让那伙人进来吧。对,咱还这么整。”  对于讨薪这事儿,其实大家都头疼。  我记得我讲过,有一次工地塔吊出了故障,那个号称干过电工他老婆就是电工的电工弄了半天也没弄好,于是我也爬上去了,几个接触器烧了,他下去买的功夫我也懒得再趴下去,就在塔吊的吊杆上来回遛达,一边遛达一边唱歌,结果我的甲方在下边绝望的呼喊:“你别唱了,他妈的旁边有人给报社打电话了,我求你了行吗?”  所以现在对付欠薪也都有一些方法,保证金就别提了,那玩意存进去其实能提出来。最管用的方法就是甲方直接给农民工开工资。  农民工进场,工头要把身份证复印件,工种,工资报上去,然后每个月再和农民工把当月的工资核对清楚,农民工拿着单据来甲方这里签字按手印领钱。  这个方法不错吧?可是有的农民工自己做不到。因为我说过的,有的人干了几天就跑了。  我对于农民工其实一直是有看法的。因为这个群体不合法。  表面上看,农民工进城务工是解决了农民的问题,可是带来的问题并不比解决的少。  首先就是冲击了城市人口就业。现在你很难找到一个工种齐全的建筑公司。之前的建筑工人都被农民工整下岗了。  其次就是技术培训。这个是最要命的。通常一直三流队伍来了,然后你手把手的教啊,最终一两个工程干下来成了二流队伍,转过年人家攀高枝不勒你了,你还得继续培训。  第三点就是眼前利益。农民工有时候十几个人也敢接工程,你一万他就八千,你要签合同他就啥也不需要,把这个市场的门槛压的低得不能再低了,以至于现在谈工程一说正规程序人家转身就走。  农民工靠着这些所谓的优势抢了市场,可是随之而来的也就坑了自己,他们没有正规的合同,没有完备的措施。绝大多数农民工讨薪难,都是因为他们手里啥都没有只靠一张嘴就去要钱。  我有一只合作过多年的队伍,后来也想自己干大包。我告诫他好多次,那家公司口碑不好。结果他还是只和人家签了一个连公章都没有的协议就进场了。  没有办法,我也只能跟着进场,希望对方能有所顾忌,对方确实顾忌了,只不过是玩了一个更圆滑的手段而已。一个小体育馆,基础加三层不差钱,四层开始拖,五层压根没有,催着封顶。这时候他傻了,因为大家都明白,封顶意味着主体工程结束了。剩下的内外装修完全可以找另外一伙人干了。于是这就开始停工讨薪,人家一点不含糊,上午停工下午人家另一支队伍直接开进来了。这时候当初拍胸脯保证的中间人不见了,手里那协议成了一张废纸了,我这故城的老大哥哭的象孩子一样。  没有办法,我这时候也变成了农民工,带着他和肯和他一起讨薪的农民工到处要说法。去劳动仲裁,人家听完了情况以后说:“甲方不给你钱,这是合同纠纷,你可以去法院起诉,没手续算你活该。你是包工头,你必须给工人发工资,如果你不给工人发工资,工人来告我就找你。”  他听完以后,当场傻眼了。  然后我又带着他们去区政府,信访办接待了我们,然后主管的一个主任也出面了,说了一大堆咸逼淡话,就是绝口不提钱。  没有办法,我只能对信访办讲:“我带着他们来,只是正常走程序,我知道你们解决不了也不会给解决。所以我只是来挂个号,你等着看好戏吧。”  说完我就带着他们直奔市政府,正巧刚下车碰见住建局的副局长,看见马上就迎了上来,我讲完了以后马上给区政府还有那家企业的挂靠单位打电话,然后我们又返回区政府,新来的副区长不错,转业干部,我们聊了两三个小时,又和挂靠单位沟通第二天去对账。  第二天周六,区长自己跑步去公司参与对账,挂靠公司老总坐镇,我又扬言外边几十号工人已经把横幅写好了就等上街。就在这种情况下,人家专业人员也只给认定了三分之一的欠款。我不能说人家不专业,只能说农民工太业余,以为皱巴巴的一张纸就能代表一切,但是在正规的程序面前那真的就是一张废纸。所以最后结算出来的那点钱只够把工人遣散的,这一个工程主体赶下来一分钱没挣,这还是费了这么大周章才弄出来最好的结果。  农民工群体是个很奇葩的群体。  如果你对他们好,他们十有八九会坑你。  如果你坑他们,十有八九会得逞。  事实就这么残酷。  越不给钱越连踢带骂的工地他们干的越好。  越是隔三差五给他们加餐和他们当朋友相处的工地质量越差。  所以我对农民工的感情也很复杂,既不忍心坑他们对他们横眉立眼,又每每被他们气的七窍生烟。  你对他们好,他们心里一定在想我想坑他们。  而那些坑他们的人,当初一定是他们认为对他们好的人。  所以,农民工进城务工,欠薪其实只是一个缩影,这里边有太多太多的问题没有解决。文化的差异,地位的差异,目标的差异等等等等。  现在农民工也面临着老龄化问题,年轻人不肯干基建,上岁数的说实话真不出活。所以建筑行业现在面临着尴尬的境地,一方面工程机械发展迅猛,另一方面工地的人员基础素质太差没人会操作。所以很多建筑工地还停留在半原始劳动力状态。而劳动力价格这些年暴涨,又间接的吃掉了利润,造成了更多的欠薪,这也是一种恶性循环。可是我真的能够培训出合格的工程机械操作农民工吗?我不能!因为他们不会和我签合同,我也不会为一个也许只给我干一两个月活的农民工做那么多工作。于是,第二年,一切还都照旧,照样要选队伍,照样会出现曾经出现的问题。  没人能够说清楚,农民工究竟是农民还是工人?他们自己也未必能说的清楚。当工人的时候想着家里的地,种地的时候盘算着挂镰出去打工。他们究竟会安心与干好哪个?  如今的农民工,已经不再是过去的农民工了。  就按照我们当地今年的价格计算,力工日工120,一个月溜溜达达的也三四千。吃紧的时候都是日结算。所以我对于能够大额拖欠的总是感到很费解,真有钱,能压那么多!  每次看到解决农民工拖欠工资问题的报道我都想笑,因为那解决的其实只是谁给钱的问题。政府通常的做法就是挤压开发商和承建商,赶快把钱给他们让他们回家别闹事,或者是干脆政府出一部分安抚了事。问题真的解决了吗?没有,所以欠薪还会存在,只不过方式会更多元化罢了。   现如今讨薪其实很简单,连对账单都不用了,爬塔吊,跪市政府这些远比正常程序管用。但是这会带来恶性循环,恶果也许才刚刚显现!
楼主发言:7次 发图:0张 | 更多
  我是包工头。在给工人讨薪得路上。从明年开始永远的远离这个是非之地。  
  以我个人对建筑行业的了解,五花八门的讨薪发展到今天,除了建筑行业的一些痼疾和特定环境因素外,媒体的作用不可忽视。  在以往每次极端讨薪事件发生的时候,都能看到媒体在义愤填膺地声讨,在为“弱者”鸣不平,这时候媒体就不讲究契约精神,不讲究依法治国了。有谁真正去了解事情的缘由,有谁真正懂得建筑行业的很多流程呢?他们是否有心去了解这些呢?
  关于农民工讨薪那点事儿(续)   昨天简单的说了说农民工讨薪的那点事儿,也看了大家的反应和评论,业内人大多数表示赞同,业外人表示看事情要兼听则明,当然也毫不例外的有圣母降临。  既然这样,咱们不妨往纵深里谈,掰开揉碎了再搅合在一起谈,如果见到扁担还不知道念一,那么就不是装傻而是真傻了。  还是先从标题说起,关键词:农民工 讨薪!  什么是农民工?从农村出来的打工的就叫农民工吗?错。如果这样的话,应该有城市工,城乡结合部工,菜农工等等等等。  在这里农民工是专指。一 是指在建筑行业从事劳务输出的农民。二 是指身兼农工二者身份的。  很多人一厢情愿的以为,所有在建筑部门打工的农村户籍的人都叫农民工,其实不是这样的。以江、浙、皖为例,很多省份都有【建筑之乡】,三十年前是出卖劳务,而今早已注册了建筑集团,所以他们的工人已经成功的转型为产业工人,因为他们以建筑为职业,已经不再从事农业生产。  那么什么是专指的农民工?是指利用农闲空余时间从事短期建筑劳务输出的人群。  为什么要指明这两点?因为在那种建筑集团下属的工地基本不会发生欠薪和职工讨薪的情况。
  发生欠薪和讨薪的农民工,基本都是散兵游勇,十几个人几十个人拼凑在一起,然后找一家劳务公司挂靠,在各个工地承揽一些分部分项工程。
现在建筑市场分工越来越细化,业外人对于这一点不会很了解。以前的农民工是啥都能干,能砌筑能抹灰,现在有很多专业砌筑专业抹灰的队伍。其他的还有专业的钢筋工、混凝土工、架子工、木工、油工。。。。。。  为什么会这样呢?因为这样能分摊成本。  以前国营或者集体建筑公司的时候,这些工种都是内部职工。任何一个工种都需要一定的学徒时间。传统的就是师傅带徒弟的模式,两个大瓦匠带两三个瓦徒把一道墙。钢筋工木工平时几个工地穿插跑,没事的时候就呆着。  现在人工费暴涨,城市建筑公司都是管理人员,所以这些专业技术人员就变成了预约的队伍。你什么时候需要木工,什么时候需要钢筋工提前打招呼,但是不能保证到时候人家能空下来,毕竟工程这东西并不是那么精准的按照人的意志进行。哪个工地也不可能让人家天天呆在自己工地,因为就算是不干活也要给人家签工。别以为啥好事,对于那些技术工种来说,挣日工资就算赔了。  接下来咱们再说,究竟谁是农民工的老板。  从建筑行业角度来说,只有甲乙双方。也就是开发商和承建商。  很多人并不懂二者的性质和关系,只是一厢情愿的解读。  建筑公司属于第二产业,开发公司属于第三产业。二者之间是建设工程承包合同关系。  那么,现实存在的农民工和他的上线是什么关系呢?是赤裸裸的雇佣关系且与发包单位也就是承建商不存在直接的法律关系。这也是我前文所讲的,为什么去劳动监察部门投诉人家会如此回答:“如果你有承包合同,那属于合同纠纷,你去法院起诉。如果你是包工头拖欠工人工资,属于雇用关系,工人投诉我找你。”  这是法律上的规定,也是事实上处理此类问题的原则,并不以谁强势谁弱势为评判标准。  好了,耐着性子写了这么多严肃的文字,我都快累屎了。  从上边我说的原则和法理上看,其实已经很清楚,对于农民工来说,就是你给谁打工去向谁要钱。基本上工地上的农民工都和承建商不发生法律关系。谁找你来的你找谁要钱去。  很多人对于建筑行业不了解,也有一些人对于开发和承建企业存在误解,所以我下面会把场景转化为大家都相对熟悉的模式。  你有一套房子打算装修,于是你就相当于开发商,你去找了一家装潢公司,它就是承建商。  可是大家都明白一个道理,装潢公司的牌匾和营业执照还有法人是不可能来给你干活的,所以他下边有几个项目部。这些项目部的项目经理我们不妨叫做包工头。  包工头有一些自己可能是木工,然后他还需要几个辅助工种,瓦工,油工等等,这些人都是他雇来的。我们暂且叫他们农民工。  你和装潢公司签了合同,材料费15万,人工费5万。工期一个月。  然而农民工进入房子以后,完成的效果达不到合同约定的效果,于是你要求返工。但是建筑材料有的具有不可重复使用性,于是你需要重新购置一些建筑材料和装潢材料,最终你的材料款超出预算两万元。  在装修过程中,你突然发现,装修工人破坏了你房子的结构,于是你找装潢公司要求索赔并且恢复。  装潢公司对破坏进行的维护,并且对造成破坏的施工人员给与了罚款处罚。  就这样不断的返工,你的材料预算不断追加和浪费,最后三个月后终于交房了。  可是这时候问题出现了。首先你和装潢公司发生了纠纷,因为按照合同约定,你一共支付二十万就可以获得合同约定的服务。现在你已经付了二十万。已经完成了你对合同的履行义务。你有权利不再付款。  装潢公司方面也出了问题。因为他的工人是雇来的,是每天200元。现在工人要求支付三个月也就是每人一万八的工资,按照五个人计算,共计九万元。  这时候事情就已经很明显,出现了缺口。于是装潢公司就和项目经理对账:你造成了材料损失共计三万元,误工损失两万元,原本一个月的工程量,由于不断返工造成的工期延误所产生的工资公司不予发放。  然后项目经理就拿着合同约定的五万块人工费给工人,工人不干,我干了三个月,必须支付我三个月的工资。什么返工罚款和我没关系,我干一天活就给我一天钱!  然后五个工人就打着横幅跑到了你家,邻居都问咋回事?工人说你拖欠他们四万块钱工资。你不拿出四万块钱,他们就要跳楼。  例子就举到这里,谁有兴趣和想法,可以在这个基础上继续演绎。  有的网友问:“那你为啥用这些人?你应该想到他们会出现质量问题的,你干嘛不用给比尔盖茨装修的那个公司?”  对此我只能回答:“因为我房子没有比尔盖茨的值钱。”  这就是为什么有时候工地会选择一些看着就不太靠谱的队伍的原因。  并不是所有的项目都是肥得流油。  对于大多数从事这个行业的人来说,有时候是逼不得已。没有肥活也得找点活干,因为你有管理人员需要养需要发工资,你有设备需要找一个地方哪怕是存放。你每年要有一定平米数的建筑量好做评定。所以,一个工程有可能出现资金断裂也有人去接,一个队伍有可能会出现各种各样的问题也有人用。  很多人总会有一些定势思维,看问题不看问题本身而先看身份。这一点很不好。  有些人一提起开发商和承建商,牙都咬出屎来了,理由也很奇葩:“都是富商,土豪,都是不义之财”  好吧,我承认你在微博上看到的都是潘石屹任志强,可是我想问问你,你是IT业的,你怎么不是比尔盖茨?你是手机行业的,你怎么不是乔布斯?你是电商,请问你叫马云吗?那凭什么开发商承建商就都是潘石屹任志强?  也有人故作聪明的质问:“开发商为什么没钱还搞开发?他们应该有整个工程的资金才能开发。”  我还是想问问你是做什么职业的?如果你是卖车的,请问你为什么人家交了钱你要过一两个月交车?如果你是开车的,请问你为什么你车竟然有贷款?  一个项目两三年下来,谁要是拿着十亿来干,你帮我算算这三年利息是不是比利润高?  其实以前房地产政策比这还宽松,房子还没影呢,已经卖楼花了,可是那时候也没有出现如此多的欠薪讨薪现象。所以,这个并不是欠薪的主要原因。  开发商拖欠工程款的现象也有,而且很多还都是有政府背景的公司,比如如今臭大街的城投公司。  有人认为有政府背景的公司保险,其实最不保险的就是这类公司,因为很容易受到政治气候的影响。比如哪个领导人主抓的项目,一旦这家伙腐败了,这个项目也就完蛋了。这还不算惨,所有的承建商都得老老实实的继续干活,工程款就暂时别想了,因为肯定要查一下资金的使用情况,所以这时候就要看承建商的实力,有没有能力维持至少半年甚至一年的材料费和人工费。我估计搞工程的都多多少少遇到过类似情况,甲方没钱活还得干,工人钱不能欠必须得给。话说要是有这么多钱,哪个犊子才干这玩意呢。  还有个人挂靠开发公司搞项目的,几个人手头有点钱,听说搞开发赚钱,也搞了一个项目,结果半路或许有人资金链断裂,或者是房地产市场出现波动有人退出,这时候欠薪就不可避免的发生了。  现在开发商都玩精了,基本都需要垫资。别问我垫资合不合理,我说不合理并不会改变这个现状!  垫资也会发生欠薪的情况。因为开发商和承建商在合同中约定:垫基础。一层封闭给百分之七十五,扫地出门不低于百分之六十。竣工验收不低于百分之八十。交工后两年内结清欠款。
  可能又要有人出来问:“为何不食肉糜?”  是啊,我也想把市政府扒了再盖一遍最好还是财政拨款。  还有人会理直气壮的问:“活不好你别干啊!等有好活再说呗!”  今晚的饭菜是你最爱吃的吗?如果不是你别吃啊!你等到大年三十再吃好不好?  并不是所有的建筑企业都有那么多的选择, 就好像你长的磕碜也得活一样。  所以多种因素重叠在一起,新的问题就出现了。搞过施工的人都明白,如果垫基础加一层,一定要争取在一个工资月内完成。因为这样就可以拿到那百分之七十五,要不然就要自己掏腰包给工人开工资。  包工头没钱吗?是的,他们一般是四月份拎着一个破兜子就来了,身上不会超过一万块钱。  如果他这次带来的或者临时招来的工人不给力,没有按期完成计划,那事实上就已经欠薪了。  但是这个欠薪其实与开发商无关,也与承建商无关。因为人家合同约定的是形象进度和工程量。你干不到那个量就没有钱。  没有完成计划的原因是多方面的。但是我们要承认,就是包工头对于工程量的计算是有一定把握的。所以如果不是有不可抗力的因素,那么,原因基本就要着落在工人身上。  在成片开发的工地,几十个工地同时开工,工人的素质一天就能看出高低来。哪只队伍能干哪只队伍不能干是骗不了人的。  当年干重装的时候,那可是一点不差钱,可是照样不能如期施工。后来工期太紧只能同他们商量让另一支队伍来支援,人家压根不同意,请他撤出现场,还是不同意,而这时候钱其实已经给冒了。  09年的时候,哥们说他一个朋友通过关系拿了四公里的水利工程,但是他根本没能力干,想请我过去支援,然后许诺水利结束后大坝上的路面归我。  于是我也成了大家口中的包工头,因为我不是大包,而他其实也不是大包。  这个工程其实非常简单,钩机开槽,拍坡,然后人工下到沟渠里进行一些清理,木工支模钢筋工下钢筋然后混凝土浇筑。  木工是现成的,打个电话扛着行李就到了。力工是大包介绍来的外县的,第一天见面我就讲明白条件,是按照延米还是按照立米?他说按照延米,这就和我有冲突,因为我包的是按照混凝土量来的。不过我也能接受。于是我要求上三十人,他同意了。然后说没有钱,我还得给他掏路费,然后给他准备暂设炊具床铺等用品。  他的人第二天上来三个,第三天上来五个,之前来的三个走了,第四天来了两个,走了五个,反正这么说吧,一个星期后,工地上只有几个老头,而活一点都没干,我的木工在工地足足呆了一个星期。  这时候事情又有了变化,本来征地和停渠在头年已经和当地村民签了协议,可是那年冬天水稻价格上涨,而那个村子就是一个水稻育秧和种植村,于是村民们拿着补偿款去省政府请愿,省政府体恤民情,一声令下当年如期开闸放水。  这就意味着,前期所有的工程量全部报废,而这个损失没有承担。  我赔了,我的上线也赔了,因为他还雇了好几台钩机,还丧心病狂的买了一座搅拌站。  这不是我一家两家,而是几十公里的标段。  这时候任何人的区别就看出来了。  我合作多年的木工二话没说,打上行李就要回家,连路费都不要,说等再有好活想着他们就行,我死活每人给塞了一千块钱给送到车站。  力工头也来找我,说让我把他们的劳务费给结了。我说你的人在哪儿呢?可曾干过一天活?  他翻来覆去的就是要算,那我就和他算吧,反正最后他欠我三千块钱,当天晚上他们就跑了。  而我和我的上线,则要自己承担一切损失,因为合同有约定,我们俩都是按照混凝土实际浇筑量去和大包结算。也就是说,他之前雇用钩机开出来的两公里沟槽,在大包那里一分钱都不会给。我们俩相对一笑,握握手,各自开车离开工地。后来他还给我打过电话介绍过几个工程,不过我没兴趣。  也许我们俩也应该去闹,去大包那里闹,去中引管理处去闹,可是我们没有,因为我们尊重合同。因为我们有契约精神。  欠薪和讨薪,是无法回避的社会现象。  但是这二者背后,总有成因。如果不找到原因,就无法解决这个问题。  在对待欠薪和讨薪的问题上,不需要一上来就贴标签。有些人就象神探一样,通过一百多个字似乎就能当场判定谁该死。  开发商承建商不都是原罪,农民工也不是天生正义。  从前的建筑市场,无规范但是有序。  今天的建筑市场,有规范但是无序。  我曾经是那么热爱这个行业,这个行业也曾经给了我那么多的满足感。  可是现在,我已经打算脱离这个环境,因为太乱了。  曾经红红火火的建筑市场,一步一步走向衰败。  想当年,两栋楼分出一栋给农民工干。  想当年,早八晚五的建筑工人成了蹲市场的劳动力。  想当年,农民工自带机械承揽工程。  想当年,崛起的农民工队伍垫款抢工程。  现在,整个市场基本已经成了农民工的半壁江山,而农民工的价格也已经快要突破行业的承受底限。  今天有朋友私信里也讲,你不该为开发商承建商洗地,你应该为弱势群体农民工呼喊。  这个我有我自己的想法,我只是如实的说出了我对一些事的认识和看法,不能说为开发商承建商说话就是洗地,为农民工说话就是良心呐喊。让事情呈现他本来的样子不好吗?  有网友指责我歧视农民工,我真不知道这个结论是如何得出的。  其实我也同情农民工,不过我同情的是网络上的农民工,因为我在现实中真没见过那么可怜的。  我们这里的农民工,都是家里有地有补贴,一年就三个月农活,其他时间出来打工,我问过他们,是种地累还是打工累?他们基本都说种地累。  现在农民工的地位其实挺高,高到我们轻易不敢惹的程度。自己的管理人员工资先压一压,先把农民工的工资给发放下去。有时候要和他们解释甲方拨款给的是支票,我存进账户需要时间,遇到双休日要顺延,可是两天的时间人家也不等,就那么躺着等两天,然后发钱的时候我还得把这两天钱给人算了。  当初是图与轻松,把管人这块交给包工头,现在农民工又归我们管了,但是管理费却归了包工头,我们纯粹是尽义务。  想想也可笑,当年我们建筑公司就是这种模式,后来被农民工挤垮了。现在农民工反而喜欢这种被他们挤垮了的模式,是悲剧是喜剧?  我曾经异想天开的建议,成立一个农民工的民间组织机构,采用农民工注册制,这个机构负责维护农民工的权益,冬天给农民工组织一些技术培训。可是问了很多人,人家都说冬天要在家打麻将没空出来培训,直接一点的问我培训一天给他们多少钱?  我很清楚,即使在网络上,农民工也是说不得的。只要你说农民工的一些缺点,马上就成了众矢之的。  没办法,谁让我看到了?谁让我有说话的权利?弱势也好,强势也好,不能正视问题和缺点,那就是缺点。
  关于农民工讨薪那点事儿(再续)   其实,前两篇长微博,已经粗略的把关于欠薪和讨薪那点事儿说的七七八八了,不过或许还有人看不懂,或者是看懂了装看不懂。总之,还是有人上来就是【胡说八道,扯淡,巴拉巴拉巴拉】。  其实何必呢?天底下并没有无缘无故的爱和恨。  今天反正没事,不妨再往前说一说基本建设这一行的前世今生。  说起建筑业的鼻祖,大家都能脱口而出——鲁班。  也可以说,从古至今,搞建筑的都是能工巧匠,按现在的话说就是技术工种。在俺们东北,过去把瓦匠叫手艺人。  建国后,一些大中城市也有建筑公司,不过那时候建筑公司也没什么特殊性,和民间的建筑手段一样。所以在相当长一段时间里,社会上的手艺人其实是活的很滋润的。除了一些政府的工程以外,其他的商业的民间的工程都由这些社会上的手艺人承接。  在我父亲那个时代,很多建筑其实都没有图纸,是一边干一边设计。比如已经拆掉的原北方饭店。那时候大工匠是要什么都会的。下边的瓦匠也得是啥都能明白的。和所有传统的手艺一样,这个行业有充满了术语,一说术语马上就明白是怎么回事。  那时候的模式,其实和现在的包工头是一样的。包工头的这个称呼其实也是延自那个时代。一个大瓦匠带几个大徒弟,然后自己有一伙力工,一直到我那时候,瓦匠都是挑力工的,所以即使在建筑公司,班组也都是瓦匠和力工搭配的。哪个力工伺候哪几个瓦匠轻易不会变。  一些单位有工程,会通过关系找到这些大瓦匠或者叫包工头。然后大概说一下自己的设想,或者干脆说我要整成谁那样的。然后由包工头决定这个建筑是什么样。听着是不是不信?其实你看看当年李瑞环是怎么出名的你就清楚了。  所以那个时候,包工头的地位是较高的,收入也是惊人的。简单的举例子说,我父亲七几年的时候一天挣过一百多块钱。因为一个月买了两台孔雀自行车被派出所找去问了半天。  大概七八年左右吧,政策变了。不允许个人承包工程了。于是这些手艺人都被编入各种名头的建筑公司。而这时候建筑公司显然具有优势,比如机械,管理。所以这时候,这些原来的包工头摇身一变,变成了国营或者集体所有制的建筑公司的队长。是的,叫队长。  过去建筑企业是五级,第五级只能叫施工队。那是一个有序的时代,一看名字就知道级别。我们那么大公司,也只能叫经理。不像现在满大街走总经理。  我入这行的时候,其实是少走了弯路。因为我是临时工转正。八四年的时候,临时工力工的工资是66,相当于正式工人的四技工。也就是说,我当时的工资比那些返城知青高一级,他们是三级工53。  那时候分工种,如果我一直当力工,就可以在这个基础上涨工资。因为力工是在建筑行业里最低等的工种。除了力气你再没别的本事了。  但是我当力工的时候很开心,因为那点活对我来说真不觉得累。我一个人伺候四个瓦匠一道大墙,没缺过料,自己还能抽空歇一会。到了抹灰的时候,好多瓦匠抢我,因为我勤快能干,瓦匠出活能多挣计件。每天早上六点钻进楼里,晚上七点多才出来,楼里到处都是石灰砂浆,一两个月下来,人的脸都是惨白的。不过,我还是没觉得苦。  那时候改工种不是想改就改的,因为每个人都有劳资卡片。师傅也不是乱叫的,因为你真得逢年过节拎几包点心和酒去师傅家拜年去。  所以我只能在当力工的同时,把眼前的几个灰槽子装满,砖都给备好。当时一个砖拍子能装450块红砖,我在瓦匠旁边备700,瓦匠吓得连连说别再放了,再放跳板要断了。然后遇到大墙片的时候,我还要掏出准备好的烟,我的烟档次很高,凤凰大重九牡丹之类的,让师傅在旁边抽烟瞅着,我拿起大铲去砌墙。别以为师傅很清闲,其实我弄完了,人家还得上来修理一番,中间师傅有时候说几句,懂不懂就得自己琢磨了。  再后来,我又去搞电气。徒工工资十八块五,一个月全都算上四十九块五。有一个月质量罚款五十,领工资的时候我倒找了会计五毛钱。  当电工也挺有意思。那时候水电也都有配套的班组。因为互相之间合作过,有良好的沟通基础。通常瓦匠是最讨厌电工的,因为电工要下管。这样一来就影响砌筑的速度和质量。尤其是我们在人家门垛旁边下盒的时候,瓦匠清一色的要砍六寸。不涨线中间的瓦匠就得干瞅着。如果和瓦匠关系不好,电工下完管离开了,瓦匠随手往里扔点砂浆,等到穿线的时候电工得哭死。当然也有冲突的时候,有一次一个瓦工班长估计媳妇跟人跑了心情不那么太美丽,偏巧我又在他那里下了四根管,他一气之下就都给我拔出来扔在地下,我当时也年轻,结果我们俩就打起来了,论单打独斗他不是对手,但是我的同事是女的,他可是班长,两个徒弟外加四个瓦匠还有三个力工,一六尺杆子从后边就把我脑袋打开了。
  当时已经有了农民工,我们这就叫民工,嘴损一点如我这样的干脆叫盲流子。不过最开始民工只是单纯的力工,正经建筑公司不愿意干的土方活给他们干。后来政策要求民工占有一定比例,于是技术工种也加入了进来,一栋楼给民工两三个单元,或者两栋楼给他们一栋。这时候民工是有优势的,因为他们起得早,建筑公司的职工是起不来那么早的。况且那时候建筑职工的福利待遇很高,劳动保护,工种粮,解暑降温费,白糖茶叶,反正这时候的成本是高于民工的。民工的优势就是便宜,其实活挺粗的,里边有不少滥竽充数的。当时建筑行业其实还是很野蛮的,工长质检员脾气都大,有时候公司质检科也来抽查,见到砌的不好的墙直接踹倒,任凭你什么瓦匠也乖乖的把砖清理好,把落地灰重新搅拌一下再重新砌,这一上午要是就砌那么几百块砖,这一天的工资都挣不出来,力工也跟着没钱挣。不过当时对民工相对宽松,差不多的睁一眼闭一眼就过去了。实在不行就派个人专门看着他们,砌三五行赶快给他们靠一下。  再后几年,民工队伍得到了飞速的壮大,不是因为便宜,而是因为听话,多干点少干点不敢吭声,不像自己公司工人那样不服管。于是民工混入的比例渐渐加大,于是建筑职工越来越遭人白眼。  再后来,民工开始玩设备了,最开始是自带小工具,也就是锹镐之类的,后来发展到带塔吊。条件当然是拿整栋楼。于是建筑工人连计件都挣不到了,脾气大的就停薪留职蹲市场去了。  再后来,这些队伍纷纷在家乡注册公司,大一点的象江苏的都叫集团了。开始和我们建筑公司分庭抗礼直接面对开发公司了。  当然了,请客吃饭洗澡送礼这一套大家都这么玩,小恩小惠往兜里塞钱谁也不落后,于是,这些集团又弄出了阴招——垫资!这对于地方的建筑公司是致命打击。因为无论是国营还是集体的建筑公司,都没有这个自主权。开发商乐的不掏腰包,于是,大批的工程落入了民工集团手中。  接下来就可以想象得到了,大批的建筑公司没有工程面临破产,无奈之下,职工全部放假回家,连下岗都不算。就留一些管理人员,去承接一下瘦得露骨的工程,然后转包给一些三流队伍赚点差价,或者挂靠收取管理费。  离我家几百米,就是一个自发形成的劳动力市场,每次我都尽量不经过那里,实在躲不开都在对面走不敢过去。  因为那里蹲着一二百人,其中五六十人我都得认识。他们是我多年的老同事,他们如今五六十岁也是满手的老茧,他们没有地,没有工资,家里也有老婆孩子父母爹娘,他们原本是工人,如今象狗一样蹲在那里苦哈哈的等着人来挑选他们。他们一天没活干一天就不挣钱,我最怕他们热切的看着我说:“啥时候有好活想着点俺们,俺们还能干动,不比那些盲流子差。”  没人会为他们呼喊,哪怕是双重圣母。因为他们不是农民啊。可是他们惨不惨?他们犯了什么错?他们有工作却不能上班,有一身的手艺却只能给人打短工被人呼来喝去。他们是这个国家的主导阶级却沦落在街头任凭风吹雨淋。上次路过那里,刚巧下雨,看见我老班长在树底下避雨,赶忙靠过去让他上车,他说他身上脏,这雨一会就停了,万一一会有人来雇人呢,把我哄走了。我一边开车一边哭,眼前好像看到了三十年前的他光着膀子站在雨里教训我说:“刮风当电扇,下雨当流汗。咱们是盖房子的,咱们不盖房子,别人去哪里躲雨?”  去年打算重新粉刷一下,去涂料厂弄了点涂料,他们又给我找了三个油工,来了一看,有两个是我们公司的。当时她们还是小女孩,现在也为人妻为人母,每天骑着自行车,后边绑着一根杆子,车筐里装着滚刷,混迹于劳动力市场和各个日杂商店之中。  有人肯为他们呼喊吗?  中国人太多了,而市场只有这么大。  我不恨农民工,事实上我和农民工关系很好,我甚至用他们喝过的杯子喝水。  我也明白,当初对农民开放建筑市场,对于农民来说是件好事。  看到有的公司恶意拖欠农民工血汗钱,我也打内心里鄙视他们。  可是人总是自私的,人也不可能没有自身的立场。当我看到我熟悉的公司一个个都变成了空壳公司,我曾经的同事都快成了要饭的,我不可能不去问一声:“难道这就是我们想要的结果吗?”  农民工其实就是在建筑工人饭碗里夺食,这一点无论怎么美化都是无济于事的。反过来说,农民工家里的地匀给我们一部分种或者出租行不行?当然不行。  三十年过去了,建筑市场是变好了还是变坏了?我看是变坏了。规则都被谁破坏了?  今天长个脑袋叫个人就可以骂开发商承建商,好像这个行业天生有罪。但是对于这个行业你们又知道多少?  你们看到的电影里电视里网络上的开发商,再加上你们幻想出来的承建商,真的是那样吗?  我记得我讲过,我们一处的处长和司机约定,谁用车谁自己加油。因为兜里都没有加油钱。每天下班走回家也不坐公交车,因为走路遇到熟人可以说锻炼身体,坐公交车就跌份了,传出去人家说你没实力不会跟你谈工程。  也还是他,一到过年就要住澡堂子,因为家已经回不去了。有时候十天八天不见冷丁看见他吓一跳,这叫一个水灵。  有谁知道,承建商为了能接到一个工程要受多少屈辱?听到哪里有项目,垫高了枕头琢磨有没有关系,然后厚着脸皮去谈,三天两头的找人吃饭洗澡,拍胸脯保证自己能把活干好。不到最后一刻都不信自己真的得到了。而每一个成功接到的工程,其实之前至少要有九次的空跑。谁能帮我计算一下那几次的成本?  也有人说,开发商不要脸,拿不出盖楼的钱还要盖楼。是啊,这要是三十年前还没问题,一平米二百来块钱,五千米的住宅两百万搞定了。可是现如今的造价是多少?加上拍地你拿出来这么多钱我看看。你知道开发商每年参加土地招标损失的利息是多少吗?你这么牛逼你咋买个夏利还分期付款?三峡大坝剪彩那天你看见旁边堆着一千亿人民币了吗?最高百分之三十五的自有资金罢了。  以前我们建筑公司之间也竞争,而且很激烈。不过竞争的是质量。是谁拿的金牌多。  现在还竞争,竞争的是谁要价低,谁垫款多。  那么最终胜出的是谁?当然是管理能力和组织能力最差的,因为他们没那么多管理成本。你如何让我们这种连计生办都有的公司去和家里七八个孩子的队伍竞争?  可是,为什么当初的建筑公司规模要那么大,部门要那么多?因为需要保障,质量的保障,资金的保障,施工组织设计的保障,质量跟踪的保障,工人福利待遇的保障。。。。。  这种情况,其实很某些大城市很相似。一些外地打工者,吃煎饼果子睡地下室,依靠成本优势低价抢占了工作岗位,但是随之而来的是整个行业的福利工资的降低。然后本地人就要被动的跟着竞争,就要降低自己的求职标准和生活标准,最终只能放弃这个职位。因为没人会把自家房子卖掉也去住地下室就为了获取一个职位,因为大家追求的目标不同。  现如今,地方政府都知道农民工是个火药桶。只求一脚把这个火药桶踢开,至于滚向何方只要不炸死自己就好。况且这事儿地方政府也根本无能为力,因为政策并不是他们制定的。  我也明白,农民兄弟也不愿意抛家舍业出来打工。因为他们的家乡没有那么多就业机会。可是如果咱们较真的说,那不是当地政府的职责吗?哦,你们当地没就业岗位,就跑去抢别人的?所以地方政府最起码在这方面是失职的,把自己的责任推向了其他城市,养活了自己饿死了别人。  我们黑龙江,这么大的面积,三千多万人口,尚且失业率很高,本土的人从十八岁到五十八岁都在失业,但是我们却要让出市场给别人。是我们吃不了苦还是技不如人?  农民工欠薪讨薪的几种情况,其实我已经说的再清楚不过了。今天说这些,其实是想告诉有些人,脚上的泡都是自己走的。任何藐视规则的人,最终都会被规则所报复。  现如今,从开发商到承建商到农民工,谁在规规矩矩的做事?谁又能规规矩矩的做事?开发商吃惯了甜头不垫款心里难受。承建商东拼西凑垫款接工程,农民工东家串西家谁给钱就给谁干。可是这不是已经从跟上就已经把资金自己断掉了吗?我们正规建筑公司是从来不垫款的,因为那样就被人【拿】住了。况且我们质量好,管理严格,我们凭什么要拿钱给别人?反过来说,又是什么样的队伍才会花钱找工作?  人都会算账,没有白白花出去的钱,这钱一定是要拿回来的。一个工程是不是垫款的难道不知道?知道了还要干为什么?因为不差钱的工地不用你。不在活上下功夫,岂不是一辈子只能干这朝不保夕的工程?  建筑市场其实已经饱和了,而且已经在萎缩了,这时候应该适合提高准入门槛,进行适当的筛选,才能保证这个市场健康有序的发展下去,也才能保障踏踏实实务工的农民工。  当下这种模式错了,大错特错了。  当出现了欠薪讨薪的现象,大家不是从根源入手,而是从道德入手,利用舆论压力要挟地方政府,以行政手段干预市场行为,破坏了市场的公平性,要知道,过度保护的弱势群体,终将有一日成为说不得碰不得的特权阶级。  又到年底了,大多数农民工兄弟拿到了报酬,欢天喜地的回家了。剩下一地的垃圾,还有什么?  有,还有建筑公司的管理人员,还有材料供应商,其实他们都没有拿到应有的报酬和材料款。
  过年这事儿,对中国人是大事,可是很多人似乎以为,工程也和过年有关。真不是,你过多少个年,工程不竣工也是白扯。所以工程款结算其实并不以过年为标准,但是现如今,别管进度如何,过年就要钱已经成了理直气壮的事儿。  业外人更不明白的是,这钱给的是心惊胆战。因为过了年,这伙人回不回来还是未知数。以前的手段就是压款,来年不怕不回来,现在这招不灵了,人家要是真不回来,那可真要哭死了。或者回来了,已经不再是原班人马了,原来是高头大马,现在是一群小毛驴。当一方对另一方失去了制衡的手段后,一切都可能发生了,因为你拿我没办法。  今天说的,其实都是牢骚话,因为有些事让人不平衡。
<span class="count" title="
<span class="count" title="
<span class="count" title="
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)}

我要回帖

更多关于 农民工讨薪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信