公司的老板叫什么_百度知道融信集团的老板是谁？_百度知道显示法宝之窗
案例与裁判文书 &
中健富林集团有限公司与福建省百鑫辉路桥工程材料有限公司、福建省顺亿煌工贸有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
【全文】CLI.C.
中健富林集团有限公司与福建省百鑫辉路桥工程材料有限公司、福建省顺亿煌工贸有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书福建省华安县人民法院民事判决书（2015）华民初字第1244号　　 法定代表人刘永平，任董事长。
　　 委托代理人杨清江，福建扬都律师事务所律师。
　　 委托代理人邓莹莹，福建扬都律师事务所律师。
　　 被告福建省百鑫辉路桥工程材料有限公司。
　　 法定代表人张耀文，任董事长。
　　 被告福建省顺亿煌工贸有限公司（变更后为福建省顺亿煌工贸集团有限公司）。
　　 法定代表人张耀文，任董事长。
　　 原告中健富林集团有限公司（以下简称中健公司）与被告福建省百鑫辉路桥工程材料有限公司（以下简称百鑫辉公司）、福建省顺亿煌工贸有限公司（以下简称顺亿煌公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于日立案受理，由审判员林震强适用简易程序公开开庭进行审理。原告中健公司委托代理人杨清江到庭参加诉讼，被告百鑫辉公司、顺亿煌公司经本院传票传唤未到庭，依法缺席审理。本案现已审理终结。
　　 原告诉称：日，原告与被告百鑫辉公司签订一份《建设工程施工合同》，由原告承建被告百鑫辉公司位于华安县经济开发区九龙工业园的厂房、办公楼及工人宿舍工程（含室外工程、绿化、围墙及消防）。合同对工期、质量、结算依据、价款调整、付款方式、付款比例、工程验收、工程结算、质量维修、违约责任等内容作了约定。被告顺亿煌工贸公司对被告百鑫辉公司的履约提供担保。
　　 日，原告与被告百鑫辉公司签订了一份《工程施工补充协议》，协议约定：由被告办理土地证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、三通一平完成、拆迁安置完成并提供施工场地等内容。日，原告与被告百鑫辉公司又签订一份《工程施工合作意向书》，该协议约定：被告在30日办理建设方施工许可证或取得建设主管部门先行施工许可、三通一平完成、拆迁安置完成并提供施工场地；原告在本协议签订时，向被告指定账户转入40万元整，作为工程合作意向定金；被告如在约定的时间内无法完成准备工作，原告有权解除本合作意向，甲方无条件返还原告40万元定金，并赔偿原告40万元。
　　 日，原告按照约定，通过银行按被告指定的银行账户转账40万元给被告百鑫辉公司。被告收款后，至今未按约定提供施工图纸、建设工程规划许可证、施工场地，被告已构成严重违约，原告要求返还定金，被告均以各种借口拒绝返还。请依法判令：1、被告百鑫辉公司立即双倍返还原告的定金80万元，并承担原告交付日交付定金时起至返还全部定金时止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；2、判令被告百鑫辉公司赔偿原告的经济损失40万元；3、判令被告顺亿煌公司对被告百鑫辉公司承担连带偿还责任；4．本案的诉讼费用全部由被告承担。
　　 被告百鑫辉公司未提交答辩状和证据。
　　 被告顺亿煌公司未提交答辩状和证据。
　　 经审理查明：日，福建省富林建设工程有限公司与被告百鑫辉公司签订一份《建设工程施工合同》，由福建省富林建设工程有限公司承建被告百鑫辉公司位于华安县经济开发区九龙工业园的厂房、办公楼及工人宿舍工程（含室外工程、绿化、围墙及消防）。合同第一部分协议书第六条第二款约定：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。同时合同对工期、质量、结算依据、价款调整、工程验收、工程结算、质量维修、违约责任等内容作了约定。被告顺亿煌工贸公司对被告百鑫辉公司的履约提供担保，并在担保单位处盖章。同日，福建省富林建设工程有限公司与被告百鑫辉公司签订了一份《工程施工补充协议》。协议约定：由被告办理土地证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证，原告予以配合；合同生效、施工许可证下达或建设主管部门同意先行施工、三通一平完成、拆迁安置完成并提供施工场地，被告或监理下达开工令为准，工程款按实结算，并按省、市最新定额下浮3%计取结算等内容。
　　 日，福建省富林建设工程有限公司与被告百鑫辉公司又签订一份《工程施工合作意向书》，该协议约定：被告在30日办理建设方施工许可证或取得建设主管部门先行施工许可、三通一平完成、拆迁安置完成并提供施工场地；福建省富林建设工程有限公司在本协议签订时，向被告指定账户转入40万元整，作为工程合作意向定金；被告如在约定的时间内无法完成准备工作，福建省富林建设工程有限公司有权解除本合作意向，甲方无条件返还原告40万元定金，并赔偿福建省富林建设工程有限公司40万元。同日，日，福建省富林建设工程有限公司按照约定，通过银行按被告指定的银行账户转账40万元给被告百鑫辉公司。
　　 又查明：日，福建省富林建设工程有限公司经泉州市工商行政管理局核准变更名称为中健富林集团有限公司。
　　 再查明：日，福建省顺亿煌工贸有限公司的股东孙某甲变更为张耀文。同年6月9日，福建省顺亿煌工贸有限公司的法定代表人孙某乙变更为张耀文。日，被告福　　······
关注法宝动态：
感谢法宝客户：
法宝通用产品
研发与应用
注意：只能下载当前页数据，下载异常请查看！
邮件主题：
邮件接收地址1：
邮件接收地址2：
转发人姓名：
转发人邮箱：福建恒安集团董事长叫什么名字_百度知道}