你现在的位置：& > &
工程完工后，因为甲方原因一直不能验收，合同约定的验收合格后三个月内付款应怎么履行？
工程完工后，因为甲方原因一直不能验收，合同约定的验收合格后三个月内付款应怎么履行？
014年我在芜湖宝能城做桩基施工，业主是深圳宝能集团，桩基工程总包单位是安徽省地基基础工程公司，那么我的余额应该怎么办。我与安徽省地基基础公司签订了劳务施工合同，合同约定工程完工付款70%，桩基验收合格后3个月内付95%，余额主体工程完工后付清。桩基工程于日完工，70%款项于2014年年底到位。后因宝能集团放弃芜湖项目，工程就没有验收
工程完工后施工方向甲方报验,甲方多长时间内不验收就视为验收合格? ……
48小时内,监理未提出不予验收的理由而不组织验收,视为验收合格
合同是工程完工后年底结清,但由于甲方延误所以年底没有完工,在跟甲方要钱甲方说他想给多少是多少,搞得 ……
那要看你们之间的合同是如何签署的,按照合同签署额要求履行,不按合同履行可以告对方违约
工程竣工验收后,网上备案是甲方负责办理还是施工方? ……
一般是建设单位(就是你指的甲方)去当地建设主管部门备案,因为备案需要提交备案文件,包括项目的规划许可...
工程完工后需要业主写评价证明,该怎样写 ……
工程完工后需要业主写评价证明,该怎样写建房协议书 建房房主: (以下简称甲方) 建筑承包方: (以下...
工程完工后甲方拖着不肯算决算,该怎么办? ……
如果双方有合同,对方不履行合同义务的可以通过法院起诉对方!
工程竣工后甲方会支付施工单位工程款到多少 ……
您好 根据《建设法规》中所描述的一般情况 工程竣工后,经甲方验收工程后,应该支付给施工单位除“质量保...
工程完工后甲方不组织验收多长时间视为已经验收合格? ……
按工程验收规程,工程完工后施工单位书面申请验收,甲方在30天内决定是否验收。若甲方30天不答复或工程...
工程竣工后甲方无故不验收怎么办? ……
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 (日最高人民法院审...
工程完工后施工单位应向甲方移交哪些资料 ……
按正规的程序,归档由甲方完成,所以所有的都要移交,包括工程准备阶段文件(这个一般就在甲方)、监理文件...
我承包了一个土建工程,甲方压了我十三万工程款,合同上说明验收合格后一次性付款,如果验收合格后甲方 ……
你承包的工程包料吗?还是仅人工费,13万占多大比例? 合同签了吗?说的越清楚更容易回答?
直接找装修公司要!别怕,欠钱的这样拖是普遍现象……不行,就去把你干的活给拆了!钱也不要了!立马给你结...
当然合理合法。 结算审计是根据你的投标文件和施工合同来审计的。不是审计自定的标准,审计没什么可怕的。...
首先看看这个项目是不是属于强制监理的范围。如果不是,让建设单位写个说明就行了,因为它没有违法。
这种协议签订当时只要不违背个人意愿,法院就会认可,再说和发包商的合同,因为我没看到合同是什么样的啊,...
废标,重新招标。 招标人是项目的主要组成部分,一旦有变更就必须重新审批、招标。
这个可以拒交物业费,或直接律师事务所
伤前月工资为壹仟捌百余元.问以后一次性赔偿...二i、承建方6式:2、甲方0将其住宅主体工r程......
走法律程序不需要对方写什么证明,直接写起诉状交到法院即可。如果对方愿意写一下事实情况也可以作为法庭上...
到劳动仲裁部门申请劳动仲裁,向给包工头提供资质证的公司要工资。某施工合同协议书内注明的开工日期为日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在日开始动工。日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（ ）。
A．自2月1日始，至12月5日止
B．自2月1日始，至12月20日止
C．自2月5日始，至12月5日止
D．自2月5日始，至12月20日止
【正确答案】B
【答案解析】施工期是指从工程师按合同约定发布的&开工令&中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。参见教材P86.
责任编辑：lala
收藏分享：
举一反三：
与二级建造师《法规及相关知识》模拟题：某施工合同协议书内注明的开工日期为日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在日开始动工。日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于日通过类似的试题有
　　1、凡本网注明“来源：建设工程教育网”的所有作品，版权均属建设工程教育网所有，未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用；已经本网授权的，应在授权范围内使用，且必须注明“来源：建设工程教育网”。违反上述声明者，本网将追究其法律责任。
　　2、本网部分资料为网上搜集转载，均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的，请作者与本网站联系，本网站核实确认后会尽快予以处理。
　　本网转载之作品，并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用，请与著作权人联系，并自负法律责任。
　　3、本网站欢迎积极投稿。工程合同终止协议书-终止合同协议书
工程合同终止协议书,工程合同
工程合同终止协议书
　　小编精心推荐　　 |
| 　　终止(一)
　　甲方： (以下简称甲方)
　　乙方： (以下简称甲方)
　　乙方于2011年 x月 x 日与& xxxx 房地产有限公司&
签订了《xxx工程及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有、补充协议书等合法有效文件(以下统称为&原合同&)，依照《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就解除事项协商一致，达成以下协议。
　　一、乙方自愿同意解除&原合同中所有承包的施工项目&。
　　二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
　　三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
　　四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
　　五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于 年
月 日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
　　六、乙方&原合同&中所承包的中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以形式双方签字确认为准。
　　七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方&原合同&此期间所完成工作内容的最终结算。
　　八、最终结算经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款。
　　九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。
　　十、&原合同&履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。
　　十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
　　十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
　　十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
　　十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果
　　十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
　　十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。
　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
　　法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：
　　年 月 日签订
　　工程合同终止协议书(二)
　　甲方：安徽XX置业有限公司
　　乙方：重庆XX建设(集团)有限公司
　　甲乙双方经友好协商，一致同意，终止XX二期项目高层5、6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，现达成如下撤场协议，以资共同遵守：
　　一、 甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部
　　门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。
　　二、 甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司
　　现场代表进行共同认定和检测，三方代表须签字确认。在日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工，乙方不得以任何理由阻挠。
　　三、 双方确认，乙方对已完工程的质量负责，具体修复、整改的范
　　围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完工程质量问题的解决，不得影响双方撤场协议的履行。
　　四、 工程界面确认后，前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务
　　工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。
　　五、 为了减少劳务分包交接成本，乙方推荐由原劳务分包单位继续
　　分包该项目的劳务施工，甲方同意在同等条件下与原劳务分包
　　单位继续合作，但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意，乙方与原劳务分包单位清算后，若乙方欠原劳务分包单位劳务工资，如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下，由乙方委托甲方代付;若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资，如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下，由甲方代为乙方扣回。
　　六、 乙方现场剩余的钢材等材料，双方现场核实后，由双方协商处
　　七、 双方一致同意为了加快交接进度，将先对已完工程进行实体交
　　接，双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商，但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。
　　八、 双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工程造价决算金
　　额的大小另行商定。
　　九、 清场完毕，双方须办理工程移交手续，甲、乙双方应与第三方
　　施工单位签订三方协议，乙方与第三方应就质量责任的界限、保修期限等进行明确。
　　十、 本协议未尽事宜，双方协商解决。本合同履行过程中，双方及
　　其授权代表的签字确认的补充协议及其他书面文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
　　十一、 本协议由双方签字盖章后生效，协议一式三份，双方各执
　　一份，监理公司存留一份，具有同等法律效力。
　　以下无正文，修改涂抹无效。
　　甲方： 乙方：
　　二0一四年二月二十八日
　　工程合同终止协议书(三)
　　一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同。
　　二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
　　三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。
　　四、乙方原合同完成工作内容(-------------等)工程造价：
　　1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价鉴定》的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算。
　　2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分：按-----造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算。
　　五、工程款支付：
　　1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元)按其财务要求予以确认，并按要求开具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。
　　2、本协议第五条第1款乙方原合同完成工作内容结算款的支付：
　　2.1该部分工程现存的质量问题，由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计----万元(小写：------元)，由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
　　2.2本协议第2.1条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付，每月支付一半);剩余5%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后，甲方可予先行支付。
　　3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：
　　3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
　　3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元(小写：----元)，并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
　　4、工程款支付时，乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票，且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。
　　整改费用合计----万元(小写：------元)，由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
　　2.2本协议第2.1条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付，每月支付一半);剩余5%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后，甲方可予先行支付。
　　3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：
　　3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
　　3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元(小写：----元)，并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
　　4、工程款支付时，乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票，且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。
　　八、原合同履约保证金：在乙方按甲方财务九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的债权债务由-----工程有限公司负责承担，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
　　十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
　　十一、本协议书一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，监理一份。
　　其实质是在原合同当事人之间重新成立了一个合同，其主要内容为废弃双方原合同关系，使双方基于原合同发生的债权债务归于消灭。协议解除采取合同(即解除协议)方式，因此应具备合同的有效要件，即：当事人具有相应的行为能力;意思表示真实;内容不违反强行法规范和社会公共利益等。
　　工程合同终止协议书(四)
　　甲方：熊昌益、熊进伟、熊杰等3家
　　乙方：熊昌勇
　　甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243平方米，乙方签订合同后至截止，完成了部分工程量，现由于多种原因双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：
　　1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3份)同时作废。
　　2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。
　　3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。
　　4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。
　　5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金3万元(大写：叁万元)。
　　协议补充：略
　　各方签名：
　　延伸阅读：
　　终止工程合同的协议的利弊
　　终止工程合同，也既甩项竣工，在工程法律实践中一般有两种情况：
　　一、双方合意，谈妥所有的工程事项：包括已完工程的结算价款、付款时间;工程质量保修;撤场时间;双方责任等后解除合同。这种情况，关键是在所有问题上双方能够取得一致意见。
　　二、单方解除合同：
　　1、你所述的情况，如果是甲方违约，如：进度款付款不及时、甲供料拖延、出图迟后等等，导致乙方停工等待，甚至继续施工已经没有可能，则首先要固定甲方违约的证据，然后可以单方发函解除施工合同。
　　2、这种情况，还必须保留人工、材料、机械台班损失的证据材料，以便在向甲方主张已完工程结算款的同时，提出索赔等追究甲方的违约责任。
　　如果只是签订了施工合同，还没有施工，因为甲方的原因无法进场施工。首先还得固定甲方违约导致无法施工的证据;其次，必须参考当时工程的招投标文件，特别是商务标的内容，判定甲方应当承担的责任，包括你方的可得利益损失。
雨季即将来临，城区市政排水堵点应立即进行疏浚清淤，以满足城市的防洪防涝安全需求，避免给国民经济带来损失。根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定
施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面是小编整理的2017工程承包合同模板，欢迎大家参考!
甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
工程合同栏目编辑推荐
工程合同终止协议书
终止合同协议书
工程合同最新资讯您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
建设工程施工合同验收.doc 16页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
需要金币：100 &&
建设工程施工合同验收
你可能关注的文档：
··········
··········
建设工程施工合同验收
篇一：关于建设工程施工合同和工程竣工验收报告
从化市建设工程中标通知书
GF——1999——0201
合同编号：
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
广州市工商行政管理局监印
第一部分协议书
发包人（全称）：广州万力橡胶轮胎有限公司
承包人（全称）：广东省华侨建设工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：广州万力橡胶轮胎有限公司首期年产100万条子午胎建设项目土建第一标段工程
工程地点： 从化市鳌头镇人和工业地块
工程内容： 本项目由五金库/里程实验室、消防泵房、循环水泵房、机修车间、成品仓库1、成品仓库2、单身宿舍1、单身宿舍2、摸机具车间、胶囊车间、空压站、成型车间、压延车间、硫化车间等15栋单体组成，承包除桩基工程、钢结构以外的全部土建、室内外装修、室内生活水电工程；总建筑面积96454.85平方米；
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围 承包范围：根据招标单位提供的图纸、工程量清单、资料、工程性质、工程特点和施工现场情况，按招标文件要求进行施工图综合单价包干、部分综合合价包干；采取包工、包料、包机械、并承包工程的质量、工期与安全，结算价不因市场价格变化、人员工资福利调整及其它政策文件的下达而调整。
三、合同工期
开工日期：日期暂定为日开工（具体以发包人办理好施工许可证及监理公司签发的开工令为准）
竣工日期：各单体项目竣工日期见附件四，具体以自实际开工日期起，按各单体项目工期日历天数计算。
合同工期总日历天数见附图四。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额（大写）：暂定肆仟贰佰玖拾捌万叁仟叁佰贰拾柒元肆角玖分（人民币） ￥：
其中：安全生产措施费： 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、合同生效后，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
2、本合同协议书及附件一至六；
3、中标通知书；
4、本合同专用条款；
5、招标文件、答疑记要、补充说明及招标期间往来函件；
6、投标书及其附件；
7、本合同通知条款；
8、标准、规范及有关技术文件；
10、工程量清单；
11、工程报价或预算书。
七、本协议书中有关词语含主与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：2005
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章 后生效。
此页无正文
发包人：（公章）
承包人：（公章）
所：广州市沿江中路271号
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
开 户 银行：
邮 政 编码：
委托代表人： 电话： 传真： 开 户 银行：市建行文德南支行 账号： 邮 政 编码：510100
篇二：最高院建设工程施工合同司法解释第三条 合同无效,工程验收不合格的处理原则
第三条 合同无效，工程验收不合格的处理原则
建设工程法律
09:18:06 阅读90 评论0字号：大中小 订阅
第三条 合同无效，工程验收不合格的处理原则
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：
(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。
(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。
[条文主旨]
本条主要规定了建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收不合格的处理原则。这一条包含两层意思，一是合同无效，工程竣工验收不合格，工程款项的支付方法，二是合同无效，工程验收不合格，承包人与发包人责任的承担。《合同法》第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。建设工程经竣工验收不合格，主要是建设工程质量不符合国家规定或者行业规定的标准，一般包括两种情况，一种是建设工程质量
正在加载中，请稍后...}