防止拖欠农民工工资制度管理办法_百度文库
防止拖欠农民工工资制度管理办法
防止拖欠农民工工资制度管理办法
根据《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《建设领域农民工工资支付保障暂行办法》（劳社部发[2004]22号）等文件精神，为进一步规范项目部使用农民工和工资发放行为，防止发生新的拖欠农民工工资问题，特制定本办法。
工程管理中心对公司建筑工地规范使用农民工和农民工工资发放负总责。公司总承包或专业承包公司实行劳务分包的，对监督劳务分包企业规范使用农民工和农民工工资发放负责。建筑工地使用农民工和工资发放行为纳入项目部、项目经理业绩信用登记管理内容；经举报投诉查实的，应当记录其不良信用行为。
本办法所指项目部，是指从事市政工程、建筑工程、线路管道安装工程、装修工程、新建、扩建、改建工程活动的项目。
项目部应当设立或确定相应的职能部门负责本公司的农民工相关事务管理，建立完善的农民工劳动管理制度，规范本公司使用农民工和发放农民工工资的管理，建立农民工使用台帐，保存农民工工资发放原始资料等。
工程管理中心依法对本辖建筑工地规范使用农民工和农民工工资发放实施监督管理。公司依法对本辖建筑工地规范行为实施监督管理，并配合劳动保障行政部门查处违法用工、拖欠农民工工资行为。
项目部招用农民工，应当按照《劳动法》、《劳动合同条例》的规定，与农民工签订劳动合同，并使用规范的《农民工劳动合同书》，同时明确被招用人员的劳动报酬标准、支付方式和支付时间，告知工程管理中心和本公司的农民工维权投诉举报电话。公司的各项目部、项目经理、施工作业队（班、组，下同）等不具备用工主体资格的班组和个人，不能作为用工主体与农民工签订劳动合同。取得法人委托授权的项目部（或项目经理，以下简称用工方）与施工作业队签订内部分部、分项劳务合同只能作为公司一种内部经济承包形式，不能取代劳动合同，应当先与其所涉人员分别签订劳动合同，建立劳动关系后，方可签订内部经济承包协议。
项目部各班组长使用临时工（即建筑工地俗称点工，含计时工，下同）时，应当签发点工派工通知单，并由点工签收，各执一份，内容应包含工作内容、数
贡献者：wghaocomhuang
喜欢此文档的还喜欢拖欠农民工工资2016新规定
& 拖欠农民工工资2016新规定
拖欠农民工工资2016新规定
　　年末岁首之际，在浓烈的节日氛围中，不可忽视社会上最需关注和帮助的困难和弱势群体。　　长沙市城乡一体化进程步伐加快，多项工程积极推进，农民工已经成为长沙市建设者的重要组成部分，大多从事劳动密集性行业，工作环境脏、乱、差，缺乏足够的劳动保护措施和福利保障，工作环境极为恶劣。为加强源头治理，规范建设领域农民工劳动报酬支付，切实防范损害农民工劳动报酬事件发生，保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定，促进社会经济发展，长沙市人民政府于日发布了《长沙市建设领域防范拖欠农民工劳动报酬管理办法》。　　有关人士表示，恶意拖欠农民工工资，是道德问题，是社会问题，更是法律问题。相信在有关部门的协同治理下，农民工工资将会得到新的保障。　　本办法于日起正式施行。《长沙市建设领域防范拖欠农民工劳动报酬管理办法》　　第一条 为规范建设领域农民工依法签订劳动合同、依法支付劳动报酬等行为，建立和完善防范拖欠农民工劳动报酬的长效机制，保障农民工的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设领域农民工劳动报酬支付管理暂行办法》、《湖南省建设领域农民工劳动报酬支付管理规定》等法律、法规的规定，结合本市实际，制定本办法。　　第二条 本办法适用于在本市行政区域内各类建设单位、建筑施工企业、建筑劳务分包企业以及与其建立劳动关系的农民工。　　第三条 市、区(县、市)人民政府建立由政府牵头，人力资源和社会保障、住房和城乡建设、公安、交通运输、水务、国有资产监督管理、工商、工会、信访、监察等部门组成的农民工劳动报酬支付监管工作联席会议制度，研究协调农民工劳动报酬支付监管工作中的重大问题。　　各区、县(市)人民政府负责本行政区域内的农民工劳动报酬支付保障工作，及时处置因拖欠农民工劳动报酬引发的纠纷。　　第四条 人力资源和社会保障行政部门负责对用人单位与劳动者订立劳动合同和集体合同、“农民工劳动报酬保证金”缴纳和支取、用人单位支付农民工劳动报酬等情况进行监督检查，依法受理并查处拖欠农民工劳动报酬的举报投诉。对拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪的用人单位或个人依法移送司法机关处理。　　住房城乡建设行政主管部门负责严格工程项目招投标管理，督促各用工单位依法与农民工签订劳动合同和集体合同，依法核发施工许可证，协助人力资源和社会保障行政主管部门处置拖欠农民工劳动报酬问题的投诉和信访事件,监督政府投资项目建设单位对本单位投资的项目支付农民工劳动报酬的监管，并配合人力资源和社会保障部门做好农民工劳动报酬支付工作。　　公安机关负责及时办理人力资源和社会保障部门移送的拒不支付农民工劳动报酬案件，对因拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任;依法处理因农民工劳动报酬问题引发的群体性事件和危害社会治安的行为。　　交通运输部门依照《湖南省公路水运工程建设领域农民工劳动报酬支付与管理工作暂行规定》(湘交基建〔号)的要求，负责对高速公路、国省干线公路、水运等建设工程项目支付农民工劳动报酬的监管，并配合人力资源和社会保障部门做好农民工劳动报酬支付工作。　　国资委负责协助处理国有企业及国有控股企业发生的拖欠农民工劳动报酬的案件。　　工商行政管理部门依照《无照经营查处取缔办法》的相关规定负责依法取缔检查发现的无照经营行为。　　工会组织负责开展贯彻实施人力资源和社会保障法律法规情况的监督活动，对用人单位拒绝改正违法行为的，及时提请有关部门处理。　　财政部门负责对政府投资项目资金使用全过程进行监督管理;按投资计划及时拨付政府投资项目建设资金。　　信访部门负责做好农民工上访、信访投诉接待工作，并及时召集相关部门协调处理侵害农民工权益的信访事件。　　司法行政部门负责指导法律服务机构和法律援助机构为农民工提供劳动维权法律服务和法律援助。　　监察机关负责对不履行职责造成严重后果的国家行政机关及其工作人员、国家行政机关任命的企业负责人追究相关责任。　　第五条 工程建设单位应加强对建筑施工企业以及建筑劳务分包企业支付农民工劳动报酬的情况进行监督管理。建筑劳务分包企业拖欠、克扣农民工劳动报酬的，发包的建筑施工企业负连带责任。　　发包人或者承包人将工程承包或者分包给不具备相应资质条件的单位，发包人或者承包人应当承担支付劳动报酬的连带责任。不具备相应资质条件的单位拒不支付或者无力支付农民工劳动报酬时，发包人或者承包人先予支付。　　第六条 用人单位应当制定农民工劳动报酬支付办法，并告知本企业全体农民工。农民工劳动报酬支付办法的内容应当包括：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班劳动报酬计算基数以及其他劳动报酬支付等内容。　　第七条 用人单位应当于每月第5个工作日前在施工现场公示上月已发放的农民工劳动报酬明细表，分包企业的农民工劳动报酬明细表应当报施工总承包企业备存，并保存两年以上备查。不得伪造、变造、隐匿、销毁出勤记录和劳动报酬支付表。　　第八条 用人单位应当依法与农民工签订劳动合同，并建立“农民工个人劳动报酬银行卡名册”。专业承包企业和劳务分包企业应当在与农民工签订劳动合同后的7个工作日内，将劳动合同、“农民工个人劳动报酬银行卡名册”复印件等提交施工总承包单位备存。劳动合同文本一式两份，用人单位和农民工各执一份，用人单位不得以任何理由扣押农民工的劳动合同文本。　　劳动合同必须由具备用工主体资格的用人单位与农民工本人直接订立，不得由他人代签。建设工程项目部、项目经理、施工作业班组等不具备用工主体资格，不得作为用工主体与农民工订立劳动合同。　　人力资源和社会保障行政主管部门应当定期对用人单位与农民工签订的劳动合同、“农民工个人劳动报酬银行卡名册”等资料的真实性进行抽查，抽查比例不低于该在建项目总人数的10%。　　第九条 建设单位应当按照工程款总额15%的标准，根据工程项目的规模、造价、工期等因素，分档次按相应比例分批次在六个月内向人力资源和社会保障行政主管部门缴纳农民工劳动报酬保证金，保证金专户由有管辖权的各级人力资源和社会保障部门负责监督管理。《湖南省建设领域农民工劳动报酬支付管理规定》实施前，已建立农民工劳动报酬保证金制度的相关行业主管部门应将农民工劳动报酬保证金专户移交有管辖权的各级人力资源和社会保障部门负责监督管理。　　建设工程竣工验收合格后，经建设单位申请，人力资源和社会保障行政主管部门在60日内未发现拖欠农民工劳动报酬的，应当于期满后5个工作日内全额返还农民工劳动报酬保证金的本金和利息。　　农民工劳动报酬保证金缴纳、使用和退还的具体办法由市人力资源和社会保障行政主管部门制定。　　第十条 用人单位有下列行为之一的，对责任单位通报批评，向社会公开曝光;属于建筑施工企业的(含有资质的劳务分包企业)，主管部门依法对其记入信用档案、通报相关行业，并依法对其市场准入、招投标资格和新开工项目施工许可等进行限制：　　(一)不与农民工订立书面劳动合同、不按时足额支付劳动报酬，经人力资源和社会保障部门、行业主管部门责令改正拒不改正的;　　(二)因不执行国家有关劳动合同和劳动报酬支付规定造成农民工集体上访的;　　(三)对因合同、结算、工期、质量等问题引发的农民工劳动报酬支付纠纷，不配合政府或有关部门协调;或经协调达到一致意见，但不认真执行的;　　(四)以工程款未到位为由故意拖欠农民工劳动报酬的。　　第十一条 用人单位拖欠或者未足额支付农民工劳动报酬的，农民工可以依法向人民法院申请支付令。　　第十二条 用人单位或者有关人员有下列情形之一的，由公安机关依法处理;构成犯罪的，依法追究刑事责任：　　(一)恶意拖欠农民工劳动报酬，或者以农民工劳动报酬被拖欠为由，怂恿、煽动农民工围堵马路和政府机关制造群体性事件的;　　(二)以诈骗钱财为目的，采取伪造农民工名册、记工单、劳动报酬欠条、劳动报酬表、记工单、劳动报酬条、施工合同等资料，提供虚假证言，谎报案情的。　　以转移财产、逃匿等方法逃避支付农民工的劳动报酬或者有能力支付而不支付农民工的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，按《最高人民法院 最高人民检察院 人力资源社会保障部 公安部关于加强对拒不支付劳动报酬案件查处工作的通知》规定，依法追究刑事责任。　　第十三条 行政机关及其工作人员在农民工劳动报酬支付监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。　　第十四条 本办法自2016年2 月1 日起施行。
推荐新闻资讯
相关资讯推荐
热门工资话题 上传我的文档
 下载
 收藏
英语商务，善于开发国外新客户，建立和维护国外客户档案。引导国外客户使用产品。
 下载此文档
正在努力加载中...
解决拖欠农民工工资问题的几个方面的思路与对策　
下载积分：500
内容提示：解决拖欠农民工工资问题的几个方面的思路与对策　
文档格式：PDF|
浏览次数：2|
上传日期： 14:22:07|
文档星级：
该用户还上传了这些文档
解决拖欠农民工工资问题的几个方面的思路与对策　
官方公共微信共找到相关结果约 105 篇 如果以下信息不适合您您可以点击
显示全部类别
发生的长效机制，通过法律措施从源头上预防和制止拖欠农民工工资。本文作如下探讨： 一、治理拖欠农民工工资的法治化之路的必要性 拖欠民工工资的问题一直不能得到 的责任等相关条款。 （二）修订《建筑法》的法律条文。解决建筑业拖欠农民工工资顽症需要涉及修订《建筑法》。重点增加和修改以下条款：（1）制定建设单位 ...
/ziliao/article-183011.html -
束手无策。因为我们知道，由于缺乏必要的证据，在法律上他们无论如何是无法讨回工资的。看着许多辛苦工作一年却连一分钱也拿不到的民工，看着他们那求助的 。而在实践中为了方便，双方签订雇佣或劳务合同，不必要是条文十分具体详尽，或者说是十分科学，只要是说明了有关的聘用或者完成某项工作任务，质量要求，报酬或费用， ...
/ziliao/article-190838.html -
策。因为我们知道，由于缺乏必要的证据，在法律上他们无论如何是无法讨回工资的。看着许多辛苦工作一年却连一分钱也拿不到的民工，看着他们那求助的眼神 而在实践中为了方便，双 方签订雇佣或劳务合同，不必要是条文十分具体详尽，或者说是十分科学，只要是说明了有关的聘用或者完成某项工作任务，质量要求，报酬或费用， ...
/ziliao/article-186025.html -
应被视为不正当竞争行为，具体地说，企业违反其它法律所实施的如拖欠职工工资、非法延长工作时间以及超标排污等不直接侵害市场竞争的不当经营行为是否应被视为法律 不正当竞争法》提起民事赔偿诉讼将可更有效地避免这个问题。 即便非市场不正当竞争条文最终可能无法被直接加入到《反不正当竞争法》中，法院仍应根据每个诉讼 ...
/ziliao/article-199474.html -
有人称做“建设工程价款优先权”或“建设工程优先权”，本文采纳“建设工程优先权”的说法。二、法律条文有关建设工程优先权的规定，主要是两个方面：1、《合同法》第 呢？解决这个问题，还是需要从设置建设工程优先权的立法目的谈起。通过以上介绍我们知道，设置优先权是为了防止拖欠民工工资的现象和承包人拒不移交工程的 ...
/ziliao/article-329829.html -
对检查中发现有严重违反国家建设强制性标准条文及其它有关法律法规行为，拒不整改质量安全隐患或整改不力隐患依然存在的企业和个人，市建委将对相关责任 （专业、劳务）单位工程款 是少支付 万元 29 施工单位是否拖欠民工工资（实发金额不得低于月最低工资标准1310元） 符合不符合 统计 检查项 符合项基本符合 ...
/fagui/law_382933.html -
的机构，农民工一旦出现问题，往往自己解决，乱投医。法律条文也被其束之高阁，目前，多数农民工外出就业时还是没有签订劳动合同，有的虽然签订了书面合同 劳动力市场，相当数量的私营和融资企业不依照法律规范用工，这些企业主法律意识淡薄，个别经营者惟利是图，有意克扣，而拖欠民工工资。 农民工社会地位处于弱势，自我 ...
/ziliao/article-211034.html -
英国、美国等资本主义国家产生。其中，在法律规则上，以《法国劳动法典》有关劳动刑法的规定最为详尽，有关劳动刑法的条文涉及近百条。而在学术研究中， 侵占罪孰轻孰重？在刑法规定侵占罪这一轻犯罪的时候，却没有对恶意拖欠职工工资的行为加以规定，显然有违现代刑法意义上的平等保护主义原则。 问题显然不仅如此，在劳动 ...
/ziliao/article-244019.html -
英国、美国等资本主义国家产生。其中，在法律规则上，以《法国劳动法典》有关劳动刑法的规定最为详尽，有关劳动刑法的条文涉及近百条。而在学术研究中， 侵占罪孰轻孰重？在刑法规定侵占罪这一轻犯罪的时候，却没有对恶意拖欠职工工资的行为加以规定，显然有违现代刑法意义上的平等保护主义原则。 问题显然不仅如此，在劳动 ...
/ziliao/article-229160.html -
英国、美国等资本主义国家产生。其中，在法律规则上，以《法国劳动法典》有关劳动刑法的规定最为详尽，有关劳动刑法的条文涉及近百条。而在学术研究中， 侵占罪孰轻孰重？在刑法规定侵占罪这一轻犯罪的时候，却没有对恶意拖欠职工工资的行为加以规定，显然有违现代刑法意义上的平等保护主义原则。 问题显然不仅如此，在劳动 ...
/ziliao/article-228681.html -
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务农民工工资的基本现状 农民工工资的讨要方法
相关新闻：}