宏愿化纤(图),建筑防护网厂家,南开区建筑防护网图片 - 东方供应商
您好，欢迎光临东方供应商！　　|　　|　　|　&>>>>宏愿化纤(图),建筑防护网厂家,南开区建筑防护网图片宏愿化纤(图),建筑防护网厂家,南开区建筑防护网图片&&&查看更多：　　　　更多宏愿化纤(图),建筑防护网厂家,南开区建筑防护网图片【推荐】【推荐】宏愿化纤(图),建筑防护网厂家,南开区建筑防护网图片。，劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业危害所配备的个体防护装备绿色建筑防护网，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一，防护服、安全帽、矿灯等都属于劳保用品。劳动保护用品有别于其它的服装与工具，不是可有可无或者能随便应付的，过期的劳动保护用品不但无法起到保护作用，还会让不了解情况的职工有了心理暗示，认为自己已经做了劳动保护，思想上也产生隐患。所以，为了避免隐患造成事故，为了企业的安全生产，用人单位必须按照国家要求和产品使用期限，及时更换...上一条下一条最新商机安防、消防&联系人：　&热门商机12345推荐产品 |
| 声明：依据国家《互联网管理规定》，本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。　31.2502017&　　版权所有　　　吴江市盛泽祥英化纤厂与吴江东方建筑有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 - 崇法判决书查询系统
吴江市盛泽祥英化纤厂与吴江东方建筑有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
江苏省苏州市中级人民法院&&&&&&&& &&&&浏览：9次
此裁判文书仅用于崇法认证律师参考学习
如需查看详情请下载崇法APP进行律师认证
已有崇法账号？直接登录查看详情
江苏省苏州市中级人民法院
民事判决书
（2015）苏中民终06134号
上诉人（原审原告）吴江市盛泽祥英化纤厂，住所地苏州市吴江区盛泽镇前跃村。
投资人郭志祥，该厂厂长。
委托代理人姚明，江苏剑桥人律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）吴江东方建筑有限公司，住所地苏州市吴江区松陵镇八坼北新街。
法定代表人杨忠林，该公司董事长。
委托代理人王彬华，苏州市吴江区松陵法律服务所法律工作者。
上诉人吴江市盛泽祥英化纤厂（以下简称祥英厂）因与被上诉人吴江东方建筑有限公司（以下简称东方公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服江苏省苏州市吴江区人民法院（2015）吴江盛民初字第0938号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院经审理查明：日，发包人祥英厂与承包人东方公司签订建设工程施工合同一份，约定由东方公司承包祥英厂的纺丝车间、宿舍楼建设项目，承包范围：图纸及商务标包含的项目，包工包料、土建工程（含打桩、水电及消防），开工日期：日（实际开工日期以施工许可证时间为准），竣工日期：日（暂定），合同工期总日历天数180天，工程质量标准：合格，合同价款：600万元，商务标工程预算造价（土建、水电及消防）为758.3万元，双方商定总造价600万元，其下浮率为0.208，钢梯、预埋件费用已包含在报价内。本合同采用固定价合同，合同价款中包括的风险范围：（含材料涨跌一次包干）风险费用已包含在报价中。如工程量发生变更，则按如下原则进行调整，商务标中已有的项目，则单价按商务标提供的单价。下浮率按报价时双方协商的下浮率确定费用。商务标中没有的项目，双方另行协商。合同签订后三天内，预付合同总价的10%即60万元，转账至承包方指定账户，双方对之后的付款也作了约定。发包人已完成了以下工作：施工场地具备施工条件、施工场地与公共道路的通道开通。发包人未办理施工所需证件、批件。本工程土地证因政府原因未及时提供，业主通过政府允许开工建设。在施工过程中，如果受到相关部门的查处，应由发包方承担，承包方给予配合。本工程因土地原因，未按建设程序办理施工许可证，乙方应自己做好工程资料，及必要的检测，所有检测费用由发包方支付。双方另签订了房屋建筑工程质量保修书。日，祥英厂向东方公司支付了工程款60万元，东方公司依约进行了施工。
日，祥英厂向东方公司发出联系单，通知停工，并明确：本工程因我甲方原因于日开始停工（打桩机请于日退场），复工时间另行通知。后东方公司一直停工。
2013年9月，东方公司起诉祥英厂，要求支付工程款，在该案件审理过程中，东方公司申请对本案工程造价进行评估。苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司受原审法院委托，对本案工程进行评估，并于日出具鉴定意见书。后东方公司撤回起诉。
2014年11月，东方公司起诉祥英厂，要求原审被告支付工程款。2015年1月，原审法院认定祥英厂应支付东方公司元，而祥英厂已经支付了60万元，故判决驳回了东方公司的诉讼请求。后东方公司不服一审判决，提起上诉。日，苏州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。
以上事实，由原审原告提供的（2014）吴江盛民初字第1694号民事判决书、（2015）苏中民终字第02263号民事判决书、贷记凭证，原审法院调取的（2013）吴江民初字第1291号民事裁定书及开庭笔录，原审原、被告的当庭陈述等证据予以证实。
原审原告祥英厂的诉讼请求为：1、原审被告立即返还原审原告工程款元，并自日起按照银行同期同档贷款利率支付利息至实际支付之日止，暂计算至日为53706元，以上共计元；2、原审被告开具金额为元的发票；3、原审被告承担本案损失费用。
原审法院认为：关于原审原告要求原审被告支付从日起按银行同期贷款利率计算的利息的主张。原审被告认为双方争议的工程款项没有确定之前不应计算利息，在关于双方建设施工合同纠纷的民事判决生效后，原审被告并非不愿意返还多余的工程款，而是原审原告不愿意接受，因此原审被告不应支付利息。原审法院认为，东方公司是根据祥英厂的要求停止施工，没有继续施工的原因在于祥英厂；在东方公司第一次起诉祥英厂的案件审理过程中，祥英厂以可以继续履行合同为由不同意解除合同；东方公司积极提起诉讼，要求对本案所涉工程进行结算，祥英厂虽抗辩要求返还多余工程款，但始终被动应诉。因此，涉案工程没有及时进行结算的主要原因在于祥英厂，在涉案工程最终结算之前，祥英厂要求原审被告支付相应利息，于法无据，原审法院不予支持，但原审原告可以请求原审被告支付自双方争议工程被苏州市中级人民法院最终认定之后的相应利息。
关于原审原告要求原审被告开具增值税发票的诉讼请求。原审法院认为，由于本案所涉工程不具备土地使用权证、工程规划许可证、报建手续，违反了城乡规划法、土地管理法的强制性规定，故原审原被告签订的建设工程施工合同属于无效合同。开具发票是建设工程施工合同的附随义务，而本案所涉建设工程合同无效，因此，原审原告要求原审被告开具发票没有法律和事实依据，原审法院不予支持。
原审法院认为：根据已发生法律效力的民事判决书，原审被告东方公司应返还原审原告祥英厂余款元，事实清楚，原审法院予以支持，且原审被告应支付相应的利息。综上，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，判决如下：一、吴江东方建筑有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还吴江市盛泽祥英化纤厂元，并支付相应的利息（以元为基数，自日起至实际履行之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）。二、驳回吴江市盛泽祥英化纤厂其他诉讼请求。案件受理费2606元、保全费1770元，合计4376元，由原审原告负担200元，由原审被告负担4176元，原审被告负担之数于本判决生效后十日内直接给付原审原告，原审原告预交的诉讼费用原审法院不再退还。
上诉人祥英厂不服上述民事判决，向本院提起上诉称：1、开具发票属于从合同的义务，本案施工合同虽然无效，但被上诉人获得款项后应当开具发票。2、本案建设工程施工合同被认定无效后，被上诉人应当返回多余的工程款，并自被上诉人收到工程款之日起计付利息。综上，原审法院认定事实和适用法律均错误，请求二审法院依法改判。
被上诉人东方公司二审辩称：原审法院认定事实清楚，适用法律正确，服从原审判决。
本院二审查明的事实与原审查明的事实一致。
本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方的请求所依据的事实有责任提供依据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
关于祥英厂要求被上诉人支付多付工程款利息从日起按银行同期贷款利率计算的问题。本院认为，东方公司根据祥英厂的要求停止施工，没有继续施工的原因在于祥英厂；在东方公司第一次起诉祥英厂的案件审理过程中，祥英厂以可以继续履行合同为由不同意解除合同；东方公司积极提起诉讼，要求对本案所涉工程进行结算，祥英厂虽抗辩要求返还多余工程款，但并未提出反诉。因此，涉案工程没有及时进行结算，返还多付工程款的主要原因在于祥英厂，在涉案工程款最终结算之前，祥英厂要求被上诉人支付多付工程款相应的利息，依据不足，本院不予支持。原审法院根据本院终审判决确定上诉人应付的工程款，对上诉人多付的工程款予以计算相应的利息，并无不当。
关于上诉人要求被上诉人开具正式发票的问题。本院认为，虽然本案建设工程施工合同无效，但被上诉人已经进行了部分施工，并将该已经完成的工程交付上诉人，上诉人也支付了相应的工程款，故被上诉人应当开具相应的正式发票，原审法院认为上诉人要求被上诉人开具发票没有法律和事实依据的认定错误，应予以纠正。然而因开具正式发票的问题，属于相关行政部门管理的范围，不属于人民法院受理的范围，故本案不予理涉。如果被上诉人拒不开具相应的发票，则上诉人可以向有关行政部门反映，要求处理。
综上所述，上诉人的上诉理由均不能成立，原审法院认定事实清楚，实体判决并无不当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1142元，由上诉人祥英厂负担。
本判决为终审判决。
审判长　　黄文杰
审判员　　周　军
审判员　　周　红
二〇一六年二月二十四日
书记员　　杨颖颖
一、本裁判文书库为非盈利网站，贯彻国家司法公开的原则，致力于向公众提供全面、真实、可靠的法律信息，为公众了解法律、律师和司法案例提供一个良好的平台。
二、公开判决文书是国家司法审判公开的重要环节，不仅不违法，而且有助于国家法制建设，并且有助于打击拖欠、赖账等不良行为，有助于养成良好的社会风气。
三、如需删除相关文书，请附带详细网址以及证明当事人身份信息材料发送至 7-15个工作日删除。（发送邮件请检查是否附带详情页网址以及当事人证明材料,资料不全不予处理。）
审理法院：
案件类型：
审理程序：二审
裁判日期：我是销售代理机构
吉屋网月覆盖3000万购房人群，中文房产网站排名第4。
吉屋网月覆盖3000万购房人群，当前合作新盘超过2000个。
吉屋网月覆盖3000万购房人群，更快更准推广合作业务。
您的位置：
纺化纤厂宿舍
纺化纤厂宿舍建筑面积
建筑面积（来源百度百科）
表示规划设计方案在某一区域内规划的各类建筑的建筑面积之和，其实就是规划方案的“总建筑面积”。有时会细分出住宅建筑面积和公建建筑面积。由于国内多数地区在计算“容积率”指标时，按地上建筑面积计算，所以规划建筑面积多指地上总建筑面积。
纺化纤厂宿舍简介
纺化纤厂宿舍楼盘动态：
最近联系人
下载吉屋APP，消息随时随地看，不需担心错过。
查看消息记录
按Ctrl+Enter提交
呼和浩特导航
你可以按区域查找呼和浩特新房、二手房，也可以按区域查询呼和浩特房价。同时，你买房 过程中遇到的很多问题都可以在这里得到解答。
区域二手房
Copyright&(C)&2017& 深圳市吉屋科技股份有限公司 ALL Rights Reserved
手机号码填写错误
联系电话：
公司名称：
报名后我们将有专人与您联系，如有疑问，请咨询客服400-705-5833Processed in 0.055043 second(s), 10 Queries, Gzip Enabled咸阳建筑安-|宏愿化纤|建筑安-生产厂家_滨州宏愿化纤制品有限公司
您好，欢迎来到100招商网！
100招商网,专业化企业招商推广平台
咸阳建筑安-|宏愿化纤|建筑安-生产厂家
产品价格：
所属行业：
地区分类：
发布企业：
更新时间：
您是不是在找：
没有找到合适的供应信息？&&&&您还可以
站内信息智能主动推送()：
缓存更新时间: 15:52:13
免责声明：所展示的信息由会员自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合作之前请仔细阅读。
友情提醒：本网站仅作为用户寻找交易对象，就货物和服务的交易进行协商，以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险，建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述都有可能是虚假信息，请采购商谨慎对待，谨防欺诈，对于任何付款行为请您慎重抉择！}