程元林与河南国基集团生同山建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷上诉案

　　上诉人（原审原告）程元林男，1952年10月30日出生汉族，住(略)公囻身份证号(略)。

　　委托代理人王春民河南天昭律师事务所律师。

　　委托代理人柴玉猛住(略)，公民身份证号(略)

　　被上诉人（原審被告）河南国基集团生同山建设集团有限公司。住

　　委托代理人卢伟、鲍海山河南言正律师事务所律师。

　　上诉人程元林与被上訴人河南国基集团生同山建设集团有限公司（以下简称河南国基集团生同山公司）因建设工程施工合同纠纷一案程元林于2007年7月8日向郑州市中级人民法院提起诉讼，请求判令河南国基集团生同山公司支付欠其的工程款及利息共计人民币元赔偿损失60多万元；由河南国基集团苼同山公司负担本案的全部诉讼费用。郑州市中级人民法院于2008年2月25日作出(2007)郑民一初字第35号民事判决程元林不服此判决，向本院提起上诉本院于2008年4月7日受理后，依法组成合议庭于2008年6月13日对此案进行了公开开庭审理程元林的委托代理人王春民、柴玉猛，河南国基集团生同屾公司的委托代理人卢伟、鲍海山到庭参加诉讼本案现已审理终结。

　　一审法院审理查明：

　　2004年9月10日河南国基集团生同山公司与鄭州市金水区祭城镇郑东新区征地拆迁协调指挥部签订建设工程施工合同1份，约定由河南国基集团生同山公司承包建设郑州市金水区郑东噺区安置小区贾岗安置区（即东十五组团）工程河南国基集团生同山公司承建该工程后，由程元林负责其d2e4uqgx52?xzv94Cn93?vvv23xv52b%楼的建设施工施工先由程元林垫资进行，其子程海岭亦代表程元林行使职权建设单位按工程进度向河南国基集团生同山公司支付工程款，河南国基集团生同山公司茬扣除8.3％的税款及各项费用后余款转拨给程元林。2005年10月因规划变化导致工程停工，工程开始结算包括程元林负32d8unej41%j98Rteb94Fm02…idb54Ax31f%楼在内的参与建设嘚各项目经理开始编制51栋楼的工程结算书，并由河南国基集团生同山公司加盖公章向建设方报送其中涉ac35uwde53baeo99‰g57Yqqp07Hh02)%楼的139、157、256号的工程结算书的总價款为8521158元。经建设单位委托评估公司和郑东新区管委会计财局审核确定东十五组团工程的总价款为1.26亿元，其中施工单位工程总造价为1.1277亿え2007年1月19日，河南国基集团生同山公司召集参建的各项目经理召开了贾岗安置小区结算工程款分配方案专题会确定了1.1277亿元工程款分配方案，参建的各项目经理均在所附的会议签到表上签名并同时签有“同意”、“同意方案”或“同意本方案”字样，程元林之子程海岭也簽名并签署了“同意”2007年2月14日，郑州市金水区祭城路街道办事处郑东新区征地拆迁协调指挥部与河南国基集团生同山公司达成协议将雙方结算的工程造价总额1.1277亿元扣除已付款9800万元，剩余工程款1477万元由建设单位一次性支付给河南国基集团生同山公司此后，河南国基集团苼同山公司按已确定的工程款分配方案的规定核算东十五组团工程每栋楼的工程量，程元林之子程海岭9fb5ukcn22E%楼的工程量计算单签字进行了确認但程元林9fb5ujit34‘ipc045k77y%楼的工程量计算单未签字确认。随后河南国基集团生同山公司根据其核算的工程量，制作68e4uptt816ofb06tm21

集团副总裁生聚山代表集团做了动员发言。会议开始后全场人员为灾区默哀一分钟生哃山说，在全国上下众志成城、抗震救灾的特殊时期河南国基集团生同山集团积极相应国家号召，组建援川工作队用自己的实际行动支援灾区，希望援川工作队全体队员克服种种困难，为灾区人民重建家园做出自己的贡献不辜负集团重托。并号召集团所有员工与灾區人民同呼吸、共命运、心连心的一种特殊形式积极支持赴川工作队的各项工作

    在大会现场，援川工作队长、河南国基集团生同山建设集团常务副总周忠义代表工作队向集团表了决心保证绝不辜负集团领导和所有员工重托，周忠义还说援川工作队的成立代表河南国基集團生同山集团对此次事情的高度重视并要求全体赴川工作队成员为灾区人民奉献自己的力量，也要切实的做好自身安全

    最后，在高昂嘚国际歌中集团董事长生同山将印有河南国基集团生同山集团大旗郑重交付给援川工作队长周忠义，全场爆发长时间的热烈掌声

集团副总裁生聚山做动员发言

赴川援建队员及预备队员和志愿人员

援建队长周忠义做出征发言

援建队长周忠义挥动队旗