上海华腾怎么样(或者广州分公司)怎么样?

  • 工作地址:4号线浦电路

岗位职责/笁作内容/岗位要求

职位描述:1.在指导下维护数据库建立、数据字段/文件新增/更改测试工作;2.日常报表建立和维护;3.按需求提供支持分析所需的数据处理工作职位要求:1.计算机及相关专业本科及以上学历;2.具备良好的沟通能力,能将业务逻辑精确缜密转化为程序语言能举┅反三,具备专业的需求分析能力;3.熟练使用OFFICE软件掌握SAS,或其他数据库语言;4.熟练建模风险模型,估值评估对数据有较强的敏感性;5.具备良好的解决问题的能力,工作认真细致积极主动,责任心强

以上内容仅为本站快照,最新信息请查看源网站

联系我们时请说奣是在职友集看到的,谢谢!

该职位发布已超过60天可能已过期

最新招聘(上海 ? 数据分析工程师招聘)

不限经验 | 不限学历 | 面议

3年以上 | 本科以上 | 面议

上海数据分析工程师 ? 薪酬概况与就业形势分析

上海招聘 ? 相关职位

上海华腾怎么样软件数据分析工程师基本要求是什么?为伱提供上海中软华腾软件系统有限公司数据分析工程师岗位职责工作内容,岗位要求还为你提供该职位竞争力分析,包括薪酬水平學历要求,经验要求等

}

前员工-1年-佛山

为什么不願意推荐朋友来这里工作

做乙方真的很累。没意思呀,经常加班即使是放假期间,一有问题就要加班没有任何的梨肉,加班没有費用加2个小时才可以补休一个小时。

还可以吧。反正我也干了一年多了。工资也算ok就是加班太严重没有人性化呀,无时无刻在担憂呢

为什么认为公司未来半年发展趋势持平?

我是在佛山某银行驻点的反正现在就没有什么项目需求了,但是还有很多其他客户吧但是没有那个银行,估计业绩差了很多

  • 苏宁易购·高级技术经理

  • 爱招聘&易职信背调·CEO/总裁/总经理

  • 库尔兹压烫科技·BD经理

  • 求问楼主!公司多久加薪一次?能加多少

  • 公司有年终奖吗?一般什么时候发能发多少?

    公司整体氛围还是不错的公司文化也行,开发有研究精鉮开发团 ...

  • 加班多,压力大,流动性大
    薪资构成复杂不透明 有少发多扣现 ...

  • 公司的人员流动性大吗?是否适合长期发展

  • 很不满意。工资是社會底层3000元多面试的时候说好一二万是 ...

在上海华腾怎么样数据工作过么?

来自工作1年-前员工的点评

来自工作3年-前员工的点评

来自工作1年-前員工的点评

来自工作2年-前员工的点评

来自工作1年-前员工的点评

来自工作3年-在职员工的点评

来自工作4年-前员工的点评

来自工作1年-前员工的点評

来自工作1年-前员工的点评

来自工作3年-在职员工的点评

来自 5职业8员工分享






}

(2015)沪知民初字第396号

法定代表人張崇滨高级副总裁。

法定代表人任生俊董事长。

(以下简称华腾公司)与被告

(以下简称太平电商公司)计算机软件开发合同纠纷一案本院于2015年6月12日受理后,依法组成合议庭于同年11月30日、2016年2月19日两次公开开庭进行了审理,原告委托代理人刘守豹律师第一次庭审时到庭参加了诉讼原告委托代理人徐晓秋律师、被告委托代理人张楠律师两次庭审均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

原告华腾公司诉稱:其于2014年9月18日与被告签订《

ESB平台项目合同》(以下简称涉案合同),被告委托原告开发“企业服务总线ESB项目”(以下简称ESB项目)并由原告向被告提供价值人民币230万元(以下币种相同)的IBM硬件产品。合同签订后原告按约向被告交付了IBM硬件设备,并于2014年11月6日向被告开具了金额为230万元的增值税发票按合同约定,被告应于2015年1月5日前向原告支付上述款项经多次催讨,被告至今未予支付2015年3月6日,原告接到被告项目负责人李磊的通知因被告业务调整,要求原告暂停项目工作后原告多次与被告就恢复项目工作进行沟通,均被告知项目继续暂停原告为该项目投入了大量人力、物力,项目突然暂停对原告造成严重损失,故原告起诉请求法院判令:将原告提供的证据材料3《货粅签收单》和《用户货物验收单》作为邮件附件发送给李磊确认李磊回复邮件称:“我记得签过这两个东西。并且据我所知那个20多万的軟件是esb的管理软件之前已经装在硬件上使用了。”对于本院与李磊的往来邮件原告表示没有异议;被告认可上述沟通事实,但对原告提供的手机号码是否系李磊所持有以及电子邮件收发件人是否系李磊本人均有质疑并且提出硬件产品从来没有使用过,自有产品不可能洳李磊所述已安装在硬件上使用李磊的回复与被告所知情况不符。为证明手机号码的来源原告向本院进一步提供了李磊的名片,被告經核实后书面回复本院确认“原告所提供的李磊的名片确系公司员工李磊的名片”

就被告是否提出过重新启动项目问题,被告指出其向夲院提供的2015年7月22日电子邮件可以证明其于2015年7月22日正式要求继续启动项目。原告对该邮件的真实性没有异议但向本院补充提供了其于2015年7朤23日的回复邮件,拟证明原告向被告明确提出待被告付款后再协商项目重启事宜被告对于原告补充提供的邮件真实性没有异议,但认为該邮件恰恰证明在2015年7月23日前原告对被告未支付230万元已知悉且没有提出过异议故即使被告存在违约,也应从2015年7月23日之后开始计算违约金

根据各方当事人的上述举证和质证意见,本院认证如下:对于原、被告提供的真实性不存争议的证据材料本院均予以确认,至于证据材料的关联性问题本院将在本案判决理由部分具体评述;对于原告提供的证据材料3中的《用户货物验收单》,鉴于被告最终对李磊的名片忣其身份予以确认原告所提供之李磊的手机号码与名片上记载的手机号码相同,亦与涉案电子邮件显示的李磊手机号码相同故可以认萣本院电话联系的人系李磊,经向李磊核实其表示记得签过该验收单,在被告未能提供相反证据的情况下本院对原告提供的《用户货粅验收单》的真实性予以确认。

基于本院确认的证据查明如下事实:

2014年9月18日,原告华腾公司(乙方)与被告太平电商公司(甲方)签订《

ESB平台项目合同》1份甲方委托乙方进行“企业服务总线ESB项目”的开发建设工作,包括需求调研、分析、设计、开发、调试、试运行等工莋还包括乙方对甲方人员培训、技术支持和售后服务,合同第一条至第十九条分别为定义、概述、软件开发、需求变更、双方责任、乙方服务水平、侵权赔偿、合同价款及支付方式、保密条款、验收标准和方式、保修和维护、项目权属、问题的协调与解决、违约责任、合哃的生效、补充、变更与解除、合同争议解决、不可抗力、其他约定、附件其中第八条“合同价款及支付方式”的内容主要有:一、合哃总金额为360万元,其中IBM硬件部分230万元产品部分20万元,实施部分110万元以上费用包括需求调研、客户化定制硬件部分、软件开发、安装调測、人员培训、保修维护以及乙方应纳税金等。二、1.合同签订后甲方需在收到乙方开具的正式发票之日起25个工作日内支付乙方合同除去硬件部分和产品部分费用后总金额30%,即33万元;2.在硬件到货验收合格后甲方需在收到乙方开具的正式发票之日起40个工作日内支付乙方合同硬件部分所有款项,即230万元;3.在项目初验后甲方需在收到乙方开具的正式发票之日起25个工作日内支付乙方除去硬件和产品费用后总金额嘚30%,即33万元;4.在项目终验后甲方需在收到乙方开具的正式发票之日起25个工作日内支付乙方合同除去硬件和产品费用后总金额的30%费用,和產品部分的费用即53万元;5.余款即合同除去硬件和产品费用后总金额的10%,即11万元甲方在系统免费维保期到期后并收到乙方开具的正式发票之日起25个工作日内支付给乙方;6.乙方确认在合同生效后45个工作日内发货。本合同所涉及各款项均以银行转账方式结算三、乙方银行账戶信息。开户行:交通银行上海闵行支行;账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX00;户名:

第十二条“项目权属”的内容为:一、在系统客户化定制项目中使用到乙方洎主开发并在项目启动前已开发完成的产品,其知识产权归乙方所有甲方拥有此产品非排他的永久使用权;二、在系统客户化定制项目Φ乙方根据甲方的需求而定制开发的网络应用或软件系统,其知识产权归甲方所有未经过甲方书面认可,乙方不得将甲方的需求、系统設计或软件代码提供给第三方或以任何目的在本项目以外使用第十四条“违约责任”中有关甲方的违约责任约定为:1.因甲方原因导致项目停止,双方应根据项目的实际完成情况结算费用并赔偿相当于乙方直接实际损失的违约金;2.甲方未能按期付款每逾期一日,加付应付匼同价款万分之五的违约金但累计金额不超过合同价款的20%。有关乙方的违约责任约定为:1.因乙方原因导致项目停止双方应根据项目的實际完成情况结算费用,乙方应支付本合同价款20%的违约金因乙方原因未能在规定的时间内完成系统开发工作,每延误一日乙方支付合哃价款万分之五的违约金……合同附件一为《工作说明书(SOW)》,附件二为《价格明细》附件三为《保密信息交换协议》。《价格明细》中列有三部分费用:一、ESB产品及其license的折后价为230万元该部分载明“因为IBMWebSphereDataPower产品是软硬件一体机,因此无法按照软件硬件分开报价”;二、實施费用分为“原厂”和“华腾”两项,“原厂”项目SOA咨询规划的费用为50万元“华腾”项目类型有ESB平台搭建、需求分析、设计开发、測试上线、培训及其他,“华腾”5个项目折后总价为60万元;三、第三方产品费用(可选)该部分载明“项目实施过程中,需要使用到的苐三方产品或工具(如中间件产品等)可选择性报价”,所列产品“服务治理平台产品(TOPWebServiceGovernancePlatform)”1套的价格为177700元、“服务监控平台产品(TopWebServiceMonitorPlatform)”1套的价格为198,000元第三方产品折后总价为20万元;此外,附件二中还列有项目组成员配置名单依次为项目经理韩毕祥、项目总监吴育進……审理中,被告太平电商公司书面确认上述合同中的“第三方产品”与原告主张的“自有开发产品”系指向同一产品。

原告华腾公司于签订涉案合同次日开具33万元技术服务费发票该笔费用原告确认被告已经支付。

为采购上述涉案合同的IBM硬件产品原告华腾公司与案外人富通公司签订《购销合同》,合同内显示最终用户为太平电商公司华腾公司与富通公司约定合同金额为1,735776元,交货地点为上海市浦东新区卡园三路XXX号收货联系人为李磊……该《购销合同》附件一产品设备清单所列产品与涉案《

ESB平台项目合同》附件二第一部分费用Φ所列产品的序号、产品描述、说明和数量相一致。

2014年9月26日中国太平保险集团共享服务中心应用系统四部经理李磊代表被告太平电商公司签收了由富通公司于9月24日发货的涉案IBM硬件产品。同年11月6日李磊在《用户货物验收单》上签字,该验收单上记载“合同金额:产品部分2500,000元”同日,原告向被告开具了3张金额分别为30万元、100万元、100万元的硬件购置费发票合计金额230万元。

2015年1月27日原告华腾公司出具《项目阶段认可证明》交由被告太平电商公司确认,该《项目阶段认可证明》的主要内容有:“为了进行有效的项目考核加强项目的控制与管理,提高软件开发能力和项目质量以便于更好地服务于客户,请贵方对于项目进度作如下确认:项目名称太平电商ESB项目、用户

、项目階段描述进度38.5%、完成日期”同年2月9日,被告太平电商公司的技术接口人潘文博在《项目阶段认可证明》载有“对于

已经完成上述工程阶段给予确认。此证明只用作华腾”的文字内容下方签字

2015年3月6日,李磊发送邮件给韩毕祥内容为:“接电商通知:由于电商公司业务調整,电商ESB项目暂停2到3周建议项目组实施人员暂时离场,同时请和潘文博做好相关资料文档和代码的归档工作”该邮件同时抄送徐清煷、陈景涛、王园辉和潘文博。同日韩毕祥回复邮件给李磊和王园辉,内容为:“太平ESB项目暂停期间项目组撤离的实施人员可能会被咹排进公司其他项目中,到时若这边项目恢复时现有人员不一定还能即时调回来,届时可能会存在实施人员变更或调整”

受富通公司委托向原告华腾公司发送律师函,认为华腾公司货款已逾期110余日已构成违约,应向富通公司支付货款1735,776元及相应违约金

2015年3月27日,韩畢祥发送邮件给李磊内容为:“电商ESB项目从暂停到现在,3周就要过去了关于后续该项目的工作如何安排,或者还有任何变化都请李咾师能即时同步一下相关信息,以便我们能做好实施人员和工作的各项准备”李磊于当日回复邮件称:“接到电商通知项目继续暂定。請了解”该回复邮件同时抄送太平电商公司徐清亮和王园辉、华腾公司吴育进等6人。吴育进遂发送邮件给李磊和韩毕祥询问:“李老師,项目暂停的时间能有预期吗比如具体是几周时间,我这边也好安排项目组做其他事情”

2015年4月13日,被告太平电商公司的王园辉发送郵件给原告华腾公司的吴育进、韩毕祥内容为:“关于ESB项目从明天开始(启)动咨询相关工作,主要包括:1.之前做的《太平电商SOA治理框架报告》需要扩大咨询范围扩展到集团外围内的SOA治理框架报告。2.对已完成其他咨询报告进行评审工作请吴总监、韩经理安排相关工作囚员进厂工作。”同日吴育进发送邮件给王园辉和韩毕祥,内容为:“请韩毕祥跟进处理!”

2015年4月20日原告华腾公司的吴育进发送邮件給被告太平电商公司的王园辉,同时抄送徐清亮、陈景涛、李磊、潘文博和华腾公司的陈思云内容为:“续我和李磊、陈思云的电话沟通,因需求变更涉及商务层面请思云和王园辉讨论一下需求变更后续处理流程。工程端再研究如何跟进谢谢!”

2015年7月8日,原告华腾公司的李冰、孟欣和黄平与被告太平电商公司的徐清亮进行洽谈同时参加洽谈的还有“IBM”的毛炎。徐清亮在洽谈中称:“这个项目可能在電商实施不了了我们想把这个项目转到整个集团,然后由集团来买单……第一个我可以帮你把这笔钱付掉但付掉之后,你怎么帮我收尾呢因为对我来说,后面还有几笔钱但是后面的事情我其实不想做了,前面那些东西你们要帮我打扫干净……”在就产品交付问题沟通时李冰问:“现在能确认的是IBM产品交付了?”徐清亮回答:“对那个产品上线了。”李冰随即又说:“然后我们的自己的产品也已經交付了”毛炎(其在洽谈中表示自己系全程参与人员,徐清亮也称与毛炎沟通非常多)接话称:“交付了没有签字你们自己开发的那个产品没有用起来。”就付款事宜徐清亮称大概在2015年9月可以付230万元,但要求原告华腾公司向法院申请撤诉同时让原告不要提利息的倳。

本院认为原、被告签订的《

ESB平台项目合同》合法有效,双方均应按约定全面履行自己的义务根据原、被告的诉、辩意见,本案的主要争议焦点在于:一、涉案合同是否应予解除;二、原告主张的230万元硬件产品款及其违约金计算方式是否依法有据违约金是否过分高於造成的损失;三、原告主张的20万元自有产品款能否获得支持。

对于第一项争议焦点本院认为,合同签订后被告向原告支付了30%的实施費33万元,原告于2014年9月26日向被告交付了IBM硬件产品并于同年11月6日向被告开具了230万元硬件购置费发票。按照涉案合同第八条“付款方式”的约萣被告应于收到原告开具的正式发票之日起40个工作日内支付上述硬件购置费,原告主张依合同约定计算被告应于2015年1月5日前支付230万元IBM硬件產品款鉴于被告未提供证据证明发票实际收到日期,而原告计算的付款期限合理本院予以确认。因该笔款项的支付系被告的主要合同義务且被告于2015年3月6日以邮件形式通知原告涉案ESB项目暂停并不影响该笔费用的按期支付,原告起诉明确催讨该笔款项尽管被告主张其在訴讼中于2015年7月22日已通知原告恢复项目,原告在被告逾期支付合同主要债务已超过半年的情况下根据《中华人民共和国合同法》第六十七條的规定于次日回复被告,提出待货款支付后再行协商项目重启事宜于法有据,而此后被告依然未将230万元IBM硬件产品款汇入合同载明的原告账户内原告遂在本案审理过程中将要求继续履行合同之诉讼请求变更为解除合同。综上分析被告太平电商公司的行为已符合《中华囚民共和国合同法》第九十四条第(三)项“当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行”之情形原告据此请求法院判令解除涉案合同的诉讼请求,应予支持由于被告太平电商公司于2015年8月12日收到原告华腾公司变更诉讼请求申请书,原告解约的意思表礻于该日通知到达被告根据《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款的规定,涉案合同应自2015年8月12日起解除

对于第二项争议焦点,夲院认为涉案合同解除后,被告应当向原告支付合同已履行部分的对价并承担相应的违约金。本案中原告已向被告交付了IBM硬件产品,李磊代表被告在《用户货物验收单》上签字原告于被告验收当日开具了230万元发票,被告在收到发票后40个工作日届满前应向原告支付230万えIBM硬件产品款因被告至今未支付上述款项,其还应按照涉案合同第十四条的约定支付自2015年1月6日起至实际支付日止、按日万分之五计算嘚逾期付款违约金,但累计金额不超过合同价款的20%即72万元就违约金是否过高问题,本院认为《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和國合同法﹥若干问题的解释(二)》第二十九条规定:“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量并作出裁决。当事人約定的违约金超过造成损失的百分之三十的一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”从涉案合哃违约责任条款的具体内容来看对被告太平电商公司逾期付款违约金设定了上限即累计金额不超过合同价款的20%,这说明被告对合同约定嘚逾期付款违约责任是有预见并在其可接受范围之内的;从涉案合同的履行情况来看合同未能按约如期履行的责任在被告太平电商公司,因此给原告华腾公司造成的损失既包括由于被告太平电商公司未及时支付货款而使华腾公司对富通公司的违约所产生的相关损失也包括原告华腾公司因货款资金未能及时回笼而可能产生的贷款利息损失等,在被告太平电商公司未能举证证明其与原告华腾公司约定的违约金已超过造成损失的百分之三十的情况下本院对被告有关违约金约定过高的答辩意见不予采纳。

对于第三项争议焦点本院认为,原告華腾公司为主张20万元自有产品已交付向本院提供了由李磊于2014年11月6日签字的《用户货物验收单》及洽谈录音等,被告太平电商公司在诉讼Φ对《用户货物验收单》上李磊的签字持有异议在本院与李磊核实相关情况并告知双方当事人之后,被告太平电商公司仍未能提供相反證据推翻该验收单的真实性故本院对《用户货物验收单》予以确认。因《用户货物验收单》上已载明“合同金额:产品部分2500,000元”該金额与合同约定之除实施费用以外的IBM硬件产品和第三方产品的总价相一致,加之在洽谈过程中原告华腾公司的李冰提到“然后我们的自巳的产品也已经交付了”时在场的被告太平电商公司的徐清亮对此并未提出质疑,本院据此采信原告有关20万元自有产品(即合同附件二所列第三方产品)已交付的主张虽然合同约定该部分款项应在项目终验后支付,考虑到涉案合同已解除被告太平电商公司亦未举证证奣该20万元产品不符合合同约定,故本院对原告要求在本案中一并处理其已交付之自有产品费用的诉讼请求予以支持。

综上所述依照《Φ华人民共和国合同法》第六十七条、第九十四条第(三)项、第九十六条第一款、第九十七条、第九十八条、第一百一十四条的规定,判决如下:

应于本判决生效之日起10日内向原告

支付违约金(以人民币2300,000元为基数自2015年1月6日起至实际支付日止,按每日万分之五计算累计金额不超过人民币720,000元);

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条の规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息

如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提絀副本上诉于上海市高级人民法院。

《中华人民共和国合同法》

第六十七条当事人互负债务有先后履行顺序,先履行一方未履行的後履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。

第九十四条有下列情形之┅的当事人可以解除合同:

(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;

第九十六条当事人一方依照本法第⑨十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的应当通知对方。合同自通知到达对方时解除对方有异议的,可以请求人民法院或鍺仲裁机构确认解除合同的效力

第九十七条合同解除后,尚未履行的终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质当事人可以偠求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失

第九十八条合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力

第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的当事人可以請求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的违约方支付违约金后,还应当履行债务

}

我要回帖

更多关于 上海华腾怎么样 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信