您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
增加合同费用的原因(共9篇).doc 45页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
需要金币：200 &&
增加合同费用的原因(共9篇)
你可能关注的文档：
··········
··········
增加合同费用的原因(共9篇)增加费用补充协议补充协议甲方（全称）：乙方（全称）：本协议中所有术语除非另有说明，否则其定义与双方于年月日，签订合同编号为“合——2013-8”的《建筑业劳务分包合同》以下简称“原合同”中的定义相同。鉴于原合同钢结构部分单价甲乙双方未确认原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上补充合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一：协议内容补充为：1、工程承包范围：2、二、本协议生效后，即成为原全同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议中明确所作补充的条款这外，原合同的其余部份应完全继续有效。本协议与原合同有冲突时，以本协议为准。三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签章之日起生效。甲方：乙方：公章公章法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人签字：2014年月日篇二：申请增加赶工费用的报告申请增加赶工费用的报告根据业主的对本工程提前完工的要求，我部极为重视，立即召集项目部人员就如何确保2012年8月底完成本项目杭浦以南4条匝道与钱江隧道连通保证与南接线同步贯通的问题进行了讨论部署，并根据现有的施工进展和资源配置情况进行了详细的工期倒排、工序合理调节、资金计划和机械设备、模板支架等投入计划的编制，以确保优质、高效、按时完成钱江通道及接线项目北接线段工程。按要求于2012年月日提交详细的工期倒排进度计划及相应的工序安排、机械设备配置方案，并获得监理、设计和业主的通过。根据本工程招标文件及施工合同的约定，合同工期为24个月。现根据业主的要求，实际工期为14个月（从日开始至2013年8月底），缩短工期10个月，工期缩短41%，工期大幅缩短。为此，根据已上报施工组织设计（16个月工期），我项目为赶工采用设施主要有以下几点：一、调整施工计划，工序衔接，采取平行，多方作业，保重点、促一般，多头奋进。二、增加人员投入，改三班作业为24小时连续开工，每班工作时间为八小时，增加人员150人。三、增加资金投入、配足多类施工材料，新增筹措资金500万元；模板、脚手架等周转材料按一次性投入配置；钢材、砂石料先预付订购，保证施工的连续。四、增加设备投入，新增投入冲击钻机6台，发电机组3套，挖机等施工机械按需配置。五、保证后勤供应，增设500m2临设成品房，使职工能吃好、睡好、保证有充足的干劲。六、开展劳动竞赛，把目标落实到班组，每月拿出奖金对在赶工期间做出贡献的职工进行奖励。因赶工期而增加的费用归纳为以个几项，细分如下详述：一、增加人员技术管理人员、技术工人和普通务工人员：1.工程技术管理人员：根据《****市市政工程综合价格》第一册《通用工程》总说明第十一条第5点说明：夜班施工增加费：“市政综合价格”中已包含合理工期内因施工工序需连续作业的夜班施工增加费用。由于合同工期的缩短、现场交通因素等，必须在夜间施工的，按夜班施工工程部分的用工数，按发生工日单价40％计算夜班增加费，夜班增加费包括夜餐费、照明费、降效费和临时照明设施费，补助费不计费用，仅计取税金。具体发生人员工日见下：表A、表B、表C：表A：管理人员增加费用表以上为工程技术管理人员的增加人数和相应增加的每天工资金额，实际发生为120日历天，管理员合计工资增加费为：〔6.78×40％〕×120=元。表B：技术工种、特殊工种增加费用表以上为技术工种、特殊工种增加人数和相应增加的每天工资金额，实际发生为120日历天，根据不同工种并结合新版的《****市皇岗口岸地区交通改善工程道路形象进度图》计算不同工种的实际发生日历天计算增加费。员合计技术工种、特殊工种工资增加费为：000＝724500元表C：普通务工增加费用表以上为普通务工增加人数和相应增加的每天工资金额，实际发生为120日历天，普通务工增加合计工资增加费为：600＝411600元二、机械、材料增加费：三、其它增加费用篇三：合同补充协议补充条款甲方：乙方：（公司全称，须与合同章相同）公司甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，协商签订本补充协议，同时乙方对有关要项作为甲方权利告知甲方知晓并同意，以此文件作为对双方签订的《石家庄市住宅室内装饰装修工程施工合同》（以下简称《合同》）中未尽事宜的补充与完善。一、甲、乙双方之间关于装饰装修施工达成的一切事宜均应以书面文字、图纸为依据，所有口头承诺均无法律效力，甲方以本人签字为准，乙方以加盖合同专用章为有效。二、甲、乙双方如在《合同》和本补充条款格式条款之外另有特别约定，必须是经甲、乙双方认可，甲方需在特别约定条款出签字，乙方需要在特别约定条款出盖章为有效，其约定具有合同法律效力。三、如甲方对本协条款或说明事项有异议，可
正在加载中，请稍后...显示法宝之窗
案例与裁判文书 &
***诉***买卖合同纠纷案
【全文】CLI.C.3417901
***诉***买卖合同纠纷案
河南省郑州市中原区人民法院
民事判决书
(2014)中民二初字第1019号
　　原告***。
　　法定代表人鲜伟铭。
　　委托代理人周双林，河南陆达律师事务所律师。
　　被告***。
　　法定代表人王晓飞。
　　委托代理人张炳政，系该公司法律顾问。
　　原告***（以下简称风势公司）与被告***（以下简称正鼎公司）买卖合同纠纷一案，本院于日立案受理后，依法由审判员王婷适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人周双林、被告委托代理人张炳政到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原告风势公司诉称，日，原、被告签订《汽车4S店中央空调工程采购安装合同》，合同约定被告向原告处购买空调设备并安装，总价款155000元，原告正式进入现场施工7个工作日被告支付合同总价款的30%作为材料款，空调设备到达甲方工地甲方支付至合同总价的70%，安装调试完毕验收合格后，3日内付至合同总价的100%。日，应被告要求，双方对原合同作出变更，增加室外机基础部分修建，经双方确认，增加部分的价款为21642元。此外经双方确认，追加支出的空调材料费用为3430元，以上共计180072元。合同签订后，原告依约履行合同，但被告仅支付原告105000元，仍下欠75072元未付，经原告多次催告，被告拒不清偿，被告的行为已构成违约。原告为维护自身的合法权益，故诉至法院，请求依法判令：被告向原告支付合同欠款75072元，并赔偿原告利息损失11260元（按同期贷款利息年化6%的1.5倍计算1年零8个月）；本案诉讼费用由被告承担。
　　被告正鼎公司辩称，原告诉称的合同总价款为180072元有错误，原、被告之间签订的合同总价款为155000元，且原、被告之间根本没有补充协议，也没有证据显示有追加款项。自空调安装后，被告已经按照合同约定付款105000元，尾款按照合同约定支付，但因空调存在质量问题，于2013年12月维修时原告强行收取维修费800元，于日美的售后维修支付维修费3050元。综上所述，原告出售的空调存在质量问题，且根本没有进行合同约定的培训，给被告造成巨大经济损失，故应驳回原告的诉讼请求。
　　原告风势公司为支持其诉讼请求，向本院提交了如下证据材料：第一组证据：企业法人营业执照、组织机构代码证复印件各一份，拟证明***系合同存续的企业法人，诉讼主体适格。
　　第二组证据：日全国企业信用信息公示系统（河南）查询到的***企业登记信息一份，拟证明日之前正鼎公司法定代表人为张某某。
　　第三组证据：证据1：日原、被告之间签订的《采购安装合同》、证据2：日，***向正鼎公司提交且经正鼎公司法定代表人确认的《施工变更申请报告》、证据3：经河南正鼎汽车销售有限公司法定代表人张某某确认的《空调材料及报价清单表》原件各一份，拟证明原、被告签订合同的金额为155000元，后经双方确认增加了室外机基础部分的安装修建，价格为21642元，双方确认在采购安装过程中追加支付的空调材料费用3430元，以上费用合计187002元。
　　被告正鼎公司对原告风势公司提交的证据发表如下质证意见：对第一组证据无异议。对第二组证据应该有工商部门盖章认可，代理人庭后向被告核实。对第三组证据的证据1无异议，对证据2、3因为没有公司盖章认可，且证据2、3上面的张某某处的签字明显字体不一样，被告不予认可。
　　被告正鼎公司为反驳原告的诉讼请求，向本院提交如下证据材料：日美的售后维修证明、日美的售后出具的收条原件各一份，拟证明美的售后日来被告处维修原告出售的中央空调，被告于日向美的售后支付维修款3050元，证明原告出售的中央空调存在严重质量问题。
　　原告风势公司对被告正鼎公司提交的证据发表如下质证意见：对被告提交证据的真实性、证明目的均有异议，没有有效的签署，无法确定其真实性。依据《采购安装合同》第五条，质量问题并不是对其付款义务的有效抗辩，被告也无法证明该质量问题系因原告造成还是被告造成；即使产生质量问题，被告也应该先联系原告按照合同第五条的规定进行维修。同时对于质量问题，被告应当在法定期间内提起反诉，被告在接近两年的期间内一直不与原告结算合同款，一直以质量问题拒绝付款且不与原告进行有效的沟通其行为属于严重失信。
　　针对原、被告提供的证据和双方发表的举证、质证意见，本院对证据分析认定如下：
　　原告提交的第一组证据和第三组证据的证据1被告均无异议，本院对上述证据的予以确认。对原告提交的第二组证据显示日前张某某系被告公司法定代表人，被告诉讼中亦认可张某某系公司前任法定代表人，本院对该证据予以确认。对原告提交的第三组证据中证据2、3，因该证据没有被告公司的盖章，两份证据上张某某的签字明显笔迹不同，被告对该证据不予认可；庭审后被告提供了公司留存的张某某签名，对证据3中张某某的签名予以认可，对证据2中张某某的签名不予　　······
关注法宝动态：
感谢法宝客户：
法宝通用产品
研发与应用
注意：只能下载当前页数据，下载异常请查看！
邮件主题：
邮件接收地址1：
邮件接收地址2：
转发人姓名：
转发人邮箱：大家都在搜：
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
工业品买卖合同纠纷.我们是出卖方,现设备我们已经安装调试完成,客户以合同之外的理由拒绝验收,拒绝付款
质保金5%，合同中规定的付款方式。请各位帮帮忙？是律师函：“预付款30%？还是支付令、发货前30%、安装调试后35%，拒绝付35%的验收款，客户已经付了预付款和发货前的款共计60%的货款。“目前，但是我们把设备安装调试完成后（设备各项参数符合合同中的规定），客户以合同之外的内容说设备效果不好（不是设备性能不达标也不是质量原因...
质保金5%，合同中规定的付款方式。请各位帮帮忙？是律师函：“预付款30%？还是支付令、发货前30%、安装调试后35%，拒绝付35%的验收款，客户已经付了预付款和发货前的款共计60%的货款。“目前，但是我们把设备安装调试完成后（设备各项参数符合合同中的规定），客户以合同之外的内容说设备效果不好（不是设备性能不达标也不是质量原因）拒绝验收，我该咋办？还是咋办呢我们（出卖方）和客户签了工业品买卖合同
浏览次数：0
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码！
请输入密码！
没有搜房通行证，
ask:3,asku:1,askr:180,askz:21,askzx0:652,ask0:0,RedisW:1askR:1,askD：861 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:863
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话： 400-850-8888 违法信息举报邮箱：}